设计委托书(汇编15篇)
在委托人的委托书上的合法权益内,被委托人行使的全部职责和责任都将由委托人承担。在我们平凡的日常里,用到委托书的事务越来越多,委托书的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编帮大家整理的设计委托书,希望对大家有所帮助。
设计委托书1
一、项目简介
1、地块基本特征概述:
规模尺寸:占地176.3亩,北临海曲东路,东距临沂路约一百米,南距迎宾路约米,西临风景秀丽的沙墩河公园,地块大致呈现规则型四方形;
区位:地块位于临沂路与沙墩河公园之间,就日照市新市区局部区域现状而言,属于新市区的偏西地带,就大城区范围而言,属于中心区,具突出的区位价值;
环境:位于新市区临沂路与沙墩河公园之间的本案,居住环境自然十分理想,随着周边多个现代住宅小区的陆续建成,地块区域的居住生活环境在不久的将来会有更大的提升;
交通:地处新市区海曲东路与临沂路两大城市主干道大的交界点,路况很好,交通出行十分便利,地块周边开通的公交线路较多,而且运作较规范,该小区地理优越。
生活配套:地块处于新市区的偏西地带,周边的生活配套较为完善。
2、开发意向:
小区的方案设计理念为:以人为本,以业为荣,人无我有,人有我优
小区的方案设计宗旨为:一流的外观,一流的内涵,一流的生活设施、一流的物业管理
小区的设计主题为:人文、境界、舒适、安全
二、规划设计依据
1、日照市规划建设委员会日建规字[20xx]21号文,主要指标要求:容积率:≤ 1.8,绿化率:≥35%,建筑密度:≤22%;
2、本委托书。
三、总体规划构想
小区拟建成品质高雅的中高档花园住宅,拟建有大众活动场所、旱冰场、网球场、体育健身等基础设施,拟建有小型饮酒吧、美容美发店、幼儿园、商业网点等服务设施,冬季供暖,小区绿化率达到国家规定的要求,让人感到是生活在绿色的大自然中,使人们拥有一个四季如春的家。
根据所取得地块的历史背景,地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案,以形成独特的风格和形象。在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划,增加模仿难度,突出唯一性,使人一见即想入住,激发人们购房的欲望
1、规划布局基本原则
(1)与城市规划体系合理衔接;
(2)在保证较低成本的情况下将规划做得较好;
(3)分期分组团开发策略,本项目一次规划设计,分多期实施,每期均具备独立完整的实施方案,以利用于分期投入及灵活的滚动销售;
(4)尽量合理利用地块固有的景观生态及文化元素;
(5)将合理组织景观视线通廊,设置重要景观节点;
(6)注重社区天际轮廓线的节奏与韵律设计;
(7)注重社区规划布局的层次感与梯度感设计,达成和谐统一;
(8)在平面布置方面注意避开市场的常规思维,在实用和充分利用的前提下出奇、出新。
(9)以小高层住宅为主,错落有致。所有建筑都应成为亮点,主要建筑要突出标志性
2、建筑风格构想
(1)以现代风格为主,线条流畅,富有诗意和个性;
(2)小高层、高层建筑可采用一些 的风格元素。
3、建筑外立面设计
外立面应以“ ”为设计理念,体现本项目的“ ”主题。重视第五立面(屋顶)的设计,使其在功能和景观上成为本地的唯一性,强调色彩的变化,要生动,富有跳跃感,创导时尚潮流,外墙色调要求:与小区环境相协调, 考虑有色塑钢窗,并带有隐形纱窗,阳台可采用异形(分观赏和休闲用),外观造型别致美观,阳台尤其要体现人无我有、人有我优的特点,以增加卖点
4、单体设计
(1)多层单体楼盘建议设计成板式,局部呈错齿状。少部分多层单体(如组团衔接处/对接处)让组团景观自然延伸进来,以弱化与组团联系不够紧密的感觉,但须注意的.是:在与参与性、互动性景观衔接处,景观过渡不可太浓厚,不要产生视觉阻断性;
(2)小高层、高层单体楼型建议点式与板式相结合。使组团景观的连续性增强,同时弱化人行走时建筑过密的压抑感,进一步提高整体均好性,同时可考虑部分架空层作室外半封闭娱乐、活动空间及设备设施房之用;
(3)小高层、高层的单体可设计成一梯两户、三户、四户,最高层为复式结构,屋顶设私家屋顶花园,以提高绿化面积,增加卖点;
(4)海曲东路车流量大,沿海曲东路一侧的住宅要采取有效降噪措施。
5、朝向:绝大多数要求与海曲东路平行,但可有适当的偏角(10度以内),须注意日照市常年风向与建筑朝向的关系。
6、关于会所、建筑单体、楼型设计,于此只建议要注重审美个性与独特品味的创新设计及与周围建筑景观的协调性。
7、商业物业设计细则及建筑风格提示
(1)建筑风格必须与小区的整体风格相吻合,但因其使用功能的不同,建议其层高在 米左右,以便适应经营范围的变化;
(2)商铺开间设计在 米,进深 米,海曲东路的商铺进深可较大,沿沙墩河公园的商铺进深稍小,小区内商业进深最小;
(3)建议海曲东路的商铺总面积可考虑大些,既可在经营时引进一龙头店,用来带动经营氛围,又可预留下来,招进诸如电信、金融、邮政等服务业单位,以完善该区域的社区配套;沿沙墩河公园的商铺总面积可考虑小一些,以满足功能及小型投资者的需要,面积可考虑在(米Ⅹ米或米Ⅹ米);
(4)集中式商用物业,均需考虑停车场的设置。开发期间,以门前广场停放车辆,招徕顾客。社区发展成熟后,车辆可停放于其下的地下停车库,建议其地下停车库可与小区内地下停车库连通,以便调剂使用。
8、住宅物业户型设计要求(原则、户型面积及比例)
基本原则:动静分开、干湿分开,充分考虑空调、热水设备、管线布置的合理性及隐蔽性;
所有户型均需考虑景观的不同视点,尽可能做到每个端头户型的创新设计,以便最大限度的提高销售单价;
户型适当多样化,可适当设计部分错层、双复式等多种创新户型,兼顾各层面消费者的同时,试探市场的创新接受程度,户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求,指导人们的新生活、新思维;
卫生间、厨房及工作阳台北向布置,主卧南向布置;
餐厅要有自然采光、通风,与客厅分开,且避免餐厅与过道的混合;
设计委托书2
一、委托事项:
甲方委托乙方为其公司进行__________________。
二、委托设计费用:
设计费用总共为:人民币______元,(大写:______元整)。
三、付款方式:
1、甲方需在合同签订时付设计费人民币______ 元,(大写:______元整)。
2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时,甲方需付设计费人民币______元,(大写: ______元整)。
四、乙方设计作品的时间、交付方式:
1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。
如果委托人提供伪造的文件,或隐瞒事实,或在被委托人接受委托后,委托人私下与债务人联系或签署还款协议,由此影响被委托人查明案情或影响追偿效果,其责任由委托人承担;
2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。
五、知识产权约定:
本授权书宣告,在下面签字的XXX公司、总经理、XXX以法定代表人身份合法代表本单位(以下简称“投标人”)授权:XXX为XXX公司的合法代理人,授权代理人在XXXXXXX工程的招标中,以本单位的名义,并代表本人与贵单位进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位,与本人的行为具有同样的法律效力,本单位承担代理人行为的全部法律后果。
1、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
乙方接受甲方委托,代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标,该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。
六、双方的权利义务:
甲方权利:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
第十六条 对业主和物业使用人违反业主公约的行为,针对具体行为并根据情节轻重,采取批评、规劝、警告、制止、_______等措施。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。
3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。
甲方义务:
1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用。
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。
乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。
第三十六条 因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因,达不到使用功能,造成重大事故的,由甲方承担责任并作善后处理。产生质量事故的直接原因,以政府主管部门的'鉴定为准。
3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
乙方义务:
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、违约责任:
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效:
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
甲方代表签名:乙方代表签名:
日期:
设计委托书3
委托人:xxx
住所:xxxx
联系电话:xxx
法定代表人(或负责人):xxx
姓名:xxx
职务:xxx
受委托人:xxx
姓名:xx
性别:x
身份证号码:xxx
住址:xxx
联系电话:xxx
现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中,作为我单位的代理人。
代理人的'代理权限如下:办理的消防设计文件审核申报工作内容。
(身份证复印件并加盖校对章)
代理人代理期限至20xx年xx月xx日。
委托单位(盖章):xxx
法定代表人(或负责人)(签名):xxx
受委托人(签名):xxx
20xx年xx月xx日
20xx年xx月xx日
设计委托书4
为了改善XXXXXX镇环境,有效控制那思镇污水对环境的污染,同时也是完善基础设施,增强城镇服务功能,提升城镇品位,改善镇区居民水环境质量的需要;经批准实施XXXXXXX污水处理厂工程。工程信息如下:
一、 工程概况:
1、 建设单位:XXXXXX开发投资有限公司
2、 项目名称:XXXXXX镇污水处理厂工程
3、 建设地点:XXXXXXX镇区排水沟下游一山林空地
二、 建设规模
XXXXX发展和改革委员会20xx年1月25日《关于XXXXXXXXXX污水处理厂工程项目建议书的'批复》(XXXX市发改环资【20xx】11号),建设总处理规模为1000m3/d的污水处理厂,处理工艺采用A/O+填料工艺+人工湿地,出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-20xx)一级A标准,尾水采用紫外线消毒,经尾水管排入附近那思江;污泥经浓缩脱水后运往城区垃圾填埋场进行填埋处置,项目分二期建设。一期(20xx年)建设污水处理能力为500m3/d的污水处理厂一座及敷设污水收集管网4.3km。一期总投资1192.47万元。
根据资金筹措情况及那思镇污水处理实际需求,现委托XXXXX设计院有限公司进行XXXXX镇污水处理厂工程的一期(20xx年)建设工程的初步设计及施工图设计,日处理污水500吨/天,污水管网按项目的一期20xx年管网长度4.3km建设、主干管按二期20xx年日处理污水量1000吨/天设计。
委托单位(盖章):XXXXXX开发投资有限公司
20xx年9月28日
设计委托书5
甲方: _________
乙方:_________
甲方自愿委托乙方为其设计 电气安装工 程,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:
1.在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图, 明确设备容量等;作为乙方设计的依据。
2.在本协议书签订前,甲方应详细阅读有关乙方的'电气安装工程 设计细则说明。
3.在本协议书签订前,乙方应向甲方提交电路设计费用明细表, 并详细介绍相关事项。
4.协议变更终止 (1)甲方终止协议:甲方承担一切已经用于该电路设计的费用, 并支付乙方相应的劳务费用;乙方有权收回已交于甲方的所有有关电 气安装工程的资料及产品,乙方并保留该设计的所有权利。 (2)乙方终止协议:乙方承担一切已经用于该电路设计的费用, 并返还甲方在此之前所支付的所有费用。 (3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。 (4)因设计需要而变更本协议时,甲乙双方协商解决。 (5)乙方电路设计不满足设计任务书要求时,按乙方终止协议处
5.付费方式(1)按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费 用。
6.本协议三项(协议书,设计说明书,费用明细表),一式两份, 甲乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
代表(签字):
代表(签字):
年____月____日
设计委托书6
甲方:
乙方:河南千业律师事务所
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就周口市淮阳县招商引资所用电子名片制作设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托项目:淮阳县招商引资领导电子名片
二、项目设计时间
自乙方收到甲方支付的设计预付款之日起协议生效,协议生效后
三、费用结算
1.此项目设计费,共计人民币元整;设计预付款为人民币5000.00元整,大写人民伍仟元整。
2.当甲方确认最终设计稿件后,乙方向甲方提交设计的矢量电子文件时,甲方向乙方支付剩余费用为人民币5000.00元整,大写人民伍仟元整。
四、作品提交形式
甲方定稿并付清所有设计费后,乙方向甲方提交设计电子文档五份份,制作的电子名片五份供500.00张。
五、甲、乙双方的权利和义务
1.甲方承诺,本协议中甲方所要求制作的信息内容符合国家法律规定和社会公共利益。
2.甲、乙双方指派专人代表负责此电子名片设计的联络协调工作。甲方在此合同生效后向乙方提供与此电子名片设计相关的背景资料。
3.乙方在规定时间内向甲方提交标志设计初稿。
4.甲方收到乙方设计的初稿后,及时向乙方反馈修改建议,乙方收到建议后及时调整修改。
5.甲方确认设计稿件后,乙方向甲方提交矢量电子文件一份;同时甲方向乙方支付剩余设计费。
六、知识产权约定
1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方将作品著作权转让给甲方 (需另外签订著作权转让协议) ;但乙方享有署名权并保留用于参展,评选,展示的权利。
2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。甲方付清所有设计费后,乙方不得把此设计方案交给任何第三方使用。
3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的'作品,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
七、违约责任
协议在下述情形下可以解除:
(1)自协议签订之日起,乙方已经展开设计工作,如甲方提出终止协议,甲方支付给乙方的设计定金,乙方不退还;如乙方提出终
止合同,甲方支付给乙方的设计定金,乙方退还给甲方。
(2)在乙方提交给甲方的设计初稿得到甲方认可后的时间里,乙方已经全面展开印刷应用的设计制作工作,甲方如提出终止协议,甲方需要支付乙方全额的设计费用。
八、争议解决
凡因订立,解释,履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;当事人不愿协商解决或者协商不成,可由一方提交该方住所地法院处理。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,由双方签字盖章有效。(合同未尽事宜,双方本着友好原则进行协商)。
甲方: 乙方:
时间: 时间:
设计委托书7
今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况:
1、建设单位: 。
双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约,为本协议不可分割之组成部分,因履行本协议而发生争议,双方协商解决。协商不成时,由深圳市仲裁委员会裁决。
2、项目名称: 总建筑面积约为 O。
3、建设地点: 。
二、总图规划:
1、规划建设用地为 O。
委托方因与 离婚纠纷一案,现根据法律规定,委托 为委托方的代理人。代理期限为双方签订授权委托书之日起至执行 结束。
2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。
甲方签完工程合同时,应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行,若承包商与乙方有所争议,应由甲方出面协调,若因而导致工程停顿时,视为可归责任甲方之事由,与乙方无关,若因施工发生困难而变更设计时,乙方应预先征得甲方同意,但甲方不得刁难。
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。
三、单体工程名称及结构类型:
1、单体类型及结构类型:
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就______等事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
1)、1#厂房,采用 结构; 2)、2#厂房,采用 结构;
3)、3#厂房,采用 结构; 4)、宿舍楼,采用 结构。
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。
乙方接受甲方委托,代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标,该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。
委 托 单 位: ________________(盖章) 法定代表人: ________________(签字或盖章) 受委托公司: _______________(签字或盖章) 法定代表人:________________(签字或盖章)
本人工作繁忙,不能亲自办理XXX的相关手续,特委托____________作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项, 对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任.
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就______等事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
四、设计条件:
1、提供的有关设计资料清单见附表1;
2、各专业的'具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。
五、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。
委托单位: (盖章)
以委托人的名义签订与成都市住房置业担保有限公司签订相关担保与抵押登记等文件或合同;与相关公证部门办理上述房屋所需的一切公证事宜;
日 期: 年 月 日
设计委托书8
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托, 就设计事项,双方经协商一致,签订本委托书,信守执行:
一、委托事项:
甲方委托乙方对其在晋宁新建的2号车间和成品库进行施工图设计。其中成品库的平面尺寸为长80米、宽50米(25米的两跨);2号车间平面尺寸为长80米、宽20米(两层)。
二、委托设计费用:
设计费用按建筑面积6元/㎡收取,2号车间和成品库建筑面积共计7200㎡(80X50+80X20X2),设计费用共计为:人民币43200.00 元,(大写:肆万叁仟贰佰圆整)。
三、付款方式:
1、 甲方需在合同签订后2日内支付预付款人民币10000.00 元,(大写: 壹万圆整)。
2、乙方在完成2号车间的施工图设计并出蓝图盖设计院章后,再支付人民币15000.00 元,(大写:壹万伍仟圆整)。
3、乙方在完成成品库的施工图设计并出蓝图盖设计院章后,再支付余款人民币18200.00元,(大写:壹万捌仟贰佰圆整)。
四、乙方施工图设计的时间和交付方式:
1、设计时间从甲方把预付款打入乙方银行账户后第二天算起,7天之内完成2号车间的施工图设计任务,14天之内完成成品库的施工图设计任务。
2、乙方以蓝图和电子版两种方式交付给甲方施工图纸,蓝图要有设计院盖章,交付数量4份,图幅大小A2。
五、乙方的责任:
1、乙方设计的施工图要包括以下部分图纸:土建基础部分施工图、钢结构部分施工图、水电、消防部分施工图。
2、乙方设计的施工图要达到设计院设计的深度要求,要满足施工人员的使用要求、要达到审图中心的审查要求。
3、当本委托书执行完,甲方以后进行项目报审和施工图审查时,乙方有义务进行技术方面的配合与协助。
六、甲方的责任:
1、甲方要向乙方提供本项目的具体地址、建设单位、工程名称。
2、甲方要向乙方提供本项目的地质勘查报告,以便进行准确的基础设计。
3、甲方要向乙方说明2号车间和成品库的用途各是什么以及放置何种设备,以免乙方设计条件错误。
4、甲方要向乙方提供2号车间和成品库的建筑草图,要注明各自的长宽高要多少、门窗要如何布置。
七、施工图知识产权的'约定:
1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有施工图的所有权、使用权和修改权。
2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方的施工图而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任;
3、未被甲方采用的方案,知识产权仍归乙方所有;
八、甲乙双方的权利义务:
甲方权利和义务:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方的使用要求和企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、甲方有义务支付合同约定的相关费用;
乙方权利和义务:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:
4、乙方需按照甲方的要求进行施工图设计,并设计修改至甲方满意为止。
5、乙方需按照合同约定按时交付施工图纸。
九、违约责任:
1、甲方如无正当理由提前终止委托的,甲方所付的费用无权要求退回。
2、乙方如无正当理由提前终止委托的,所收取的费用应当全部退回给甲方。
十、合同生效:
本合同一式两份,双方签字或盖章后生效,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决。
户名: 帐号: 开户行:
甲 方: 乙 方:
甲方签字: 乙方签字:
签订日期: 签订日期:
年 月 日 年 月 日
设计委托书9
账名:_______________________账号:__________________开户行:_______________
以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
__________设计分所:
兹委托你单位进行__________项目的勘察、设计工作。
工程地址:__________
工程规模:________
设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。
特别提示:客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的.有效收据,对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。
设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。
本授权委托书声明:我_______(姓名)系______(总公司名称)的法定代表人,现授权委托________(分公司名称)的__________(姓名)为我公司签署_______工程投标文件的法定代表人的授权委托
拾、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。
特此委托!
委托单位:________有限公司
____年___月___日
设计委托书10
工程名称:______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
签订日期:______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人:____________________________________________________________________________________
设计人:____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是:_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条费用
7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费(#url#)。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护
装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。
9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的.定金。
9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。
12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:___________设计人名称:___________
(盖章)(盖章)
法定代表人:___________(签字)法定代表人:___________(签字)
委托代理人:___________(签字)委托代理人:___________(签字)
项目经理:___________(签字)项目经理:___________(签字)
住所:___________住所:___________
邮政编码:___________邮政编码:___________
电话:___________电话:___________
传真:___________传真:___________
开户银行:___________开户银行:___________
银行帐号:___________银行帐号:___________
建设行政主管部门备案:___________鉴证意见:___________
(盖章)(盖章)
备案号:___________经办人:___________
备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日
设计委托书11
今委托河南华创建筑设计有限公司进行我公司 鸿生颐天苑老年社区 项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况:
1、建设单位: 晋城市鸿生房地产开发有限公司 。
2、项目名称: 鸿生颐天苑老年社区 总建筑面积约 169047 ?O。
3、建设地点: 晋城市陵川县开云街与仕林路交叉口 。
二、总图规划:
1、规划建筑用地面积为 79852.66 ?O。
2、本小区建筑密度 25.05% 、建筑容积率 1.95 、绿地率 35.64% 。
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。
二、单体工程名称及结构体系:
1、单体类型及结构类型:
1)、沿街多层商住楼,采用 底框 结构;
2)、多层住宅, 采用 砖混 结构;
3)、小高层住宅, 采用 剪力墙或异型柱结构;
4)、高层公寓, 采用 框架剪力墙 结构;
5)、6层综合楼, 采用 框架 结构;
6)、3层幼儿园, 采用 框架 结构;
2、单体平面以双方最终认可的'平面图为准。
三、设计条件:
1、提供的有关设计资料清单见附表1;
2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“∨”者为设计首选内容)。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。
四、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。
委托单位: (盖章)
日 期: 20 年 月 日
设计委托书12
甲方: (以下简称甲方)
乙方:装饰工程有限公司(以下简称乙方)
甲方委托乙方对工程项目(以下简称该工程)需要进行室内装饰设计,甲方应向乙方交纳设计定金____元
( ①100 M2以下的设计定金为1000元整;②100~150 M2设计定金为1500元整:③150 M2以上的设计定金为20xx元。)
1、乙方在接到甲方的设计定金后,乙方将在双方约定的时间内到甲方现房丈量尺寸,并在丈量后___日内向甲方提供设计方案(平面、立面等设计图纸及预算方案)。
2、甲、乙双方签定本协议后,乙方将按甲方的.装修图及修改意见,进行设计,直至甲方确认为止。甲方认可乙方设计方案及预算方案后,在签定施工合同后,设计定金退还甲方。
3、如甲方只需要乙方的设计方案而不需要乙方施工,甲方按乙方设计收费标准交纳设计费用后取走设计方案;(设计费:60/M2)。如单纯设计需要我方设计师现场交底则在上述收费中加收30%作为设计师现场交底费用。
4、本委托书一式二份,甲、乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方:(签章)乙方:(签章)
联系电话:联系电话:
____年____月____日____年____月____日
设计委托书13
委托单位(公章):___________ 200 ___年_____月____日
工程名称:__________________________
乙方接受甲方委托,代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标,该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。
工程基本情况:______________________________________________________________________________________
总建筑面积:_________平方米 结构:总长乘宽长宽_________(米) 层数:__________
工程总造价:_____________________________
工程位置:__________________________________________________________________________________________
一、建筑专业:
1.总平面图
2.相邻建筑物关系
3.建筑物市内外自然高差
4.建筑物自然地面确定
二、各层功能要求:____________________________________
三、各层层高及檐地高:________________________________
四、屋面形式:________________________________________
五、建筑物内外装修要求:
1.外墙面:____________ 2.内墙面:__________ 卫生间:_____________ 厨房:______
其他间:_____________
3.顶棚:________ 4.地面:____________
5.门窗:________ 6.其他:____________
________,身份证号码为________,特委托________部门/班组________,身份证号码为________,代办本人离职证明相关事宜。由此产生的一切后果均由本人负责。
结构专业:一、工程地质勘察资料:
在即将进入社会之际,为了更好地适应社会,我希望自己能够做到一种被别人需要的一种状态,至于做什么,就是在实践中,不断的学习、不断的锻炼。在获知贵公司正为积极谋求发展招贤纳才。我真诚的渴望能加入贵公司,为贵公司的发展壮大贡献我的.才智。
二、相邻建筑物基础形式,埋置深度,基础宽度:
为全权代表,与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》,并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。
三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等,并提供位置和走向:
四、场地其他情况:______________________
五、基础上部结构要求:
1.各层是否有特殊设备;设置位置,型号,荷载:_________________
2.各层是否有特殊荷载,位置及大小:___________________________
6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
3.各层楼板、墙面是否有特殊开洞,其位置及尺寸:_______________________
4.结构设计其他要求:_________________________________________________
给排水专业:
一、建筑物给水、排水,人口、出口方向:
二、是否要求供应热水及其他要求:
三、消防供水情况:
四、建筑物处给水管网管径、压力情况:
五、给水调节间位置:
六、给排水专业其他要求:
委托书通常我们需要用到,那么大家知道委托书怎么写才具备法律效力吗?下面一起看看为大家介绍的最新委托书范文吧!
采暖专业:
一、采暖方式,周围采暖条件,采暖人口方向:
二、市政统一供热时,建筑物处给回水管道压力差值:
三、是否有特殊通风要求:
四、其他要求:
电气专业:
一、建筑物供电人口方向:_________________________________
二、电气照明设计要求:___________________________________
三、建筑物处的市网线径及电压情况:
四、电话系统设计要求:___________________________________
五、电视系统设计要求:___________________________________
委 托 单 位: ________________(盖章) 法定代表人: ________________(签字或盖章) 受委托公司: _______________(签字或盖章) 法定代表人:________________(签字或盖章)
六、其他要求:___________________________________________
补充说明:_______________________________________________
受委托单位(章):________
代为行使表决权,对股东大会每一审议和表决事项代为投票,委托人对表决事项不作具体指示,代理人可以按召集的意思表决;
_______年_______月______日
设计委托书14
甲方:______________ (以下简称:甲方)
乙方:______________ (以下简称:乙方)
经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方进行阿尔卡迪亚二期项目
单体楼工程 工程 施工图 设计,乙方应按照甲方的要求进行设计工作,具体委托设计要点如下:
一、建筑专业:
1、±0.000的绝对标高为: 按总平面图竖向标高图确定 。
2、进户单元门门厅与室外道路高差为
①建议改为+80 mm。
②散水与底层门厅标高相平 。楼梯间与室内高差为 -15 mm
3、地下室采光:半地下室采用高窗采光。
4、层数、单元数、户型组合以甲方提供的户型及总图为准,相关要求为
户型细节:户内门只预留洞口,不做门框,入户门统一安装钢制安全门,安全门尺寸为1000×2100。单元门为可视对讲电子防盗门,预留电源。
5、电梯:电梯为800公斤的三菱牌电梯。按总公司战略合作伙伴产品的技术标准做好预留设计。电梯不到达地下车库 。
6、厨房、卫生间大样设计详图需经甲方审定。
7、空调板及相关:空调板的尺寸、位置应满足空调的安装要求,空调插座、空调洞及空调板的位置、高度应合理,客厅空调洞离地面高度0.1m,其余房间2.1m (洞低)。室外空调板设铝合金百页护栏。
8、衣帽间要求:墙厚100mm (轻质隔墙)。
9、管道及相关:供水尽可能从管道井内穿行,管道井设置时,尺寸尽量缩小,尽最大可能占用公共部位,少影响室内使用,尤其厨房 。
10、窗:不同尺寸的窗户须做窗型大样,形式要统一,相同房间的窗洞尺寸须统一。开启部分尽可能多一些,窗户材料彩色铝合金,颜色为甲方待定,增加立面效果 ,开启方式为推拉 。
11、建筑立面要与甲方提供的效果图相符。
12、楼地面做法:
(1)、楼地面做法为
①地下室(自下而上)20厚1:3水泥砂浆找平+SBC防水+ 40厚C25细石砼面层随打随压光。
②户内楼地面为3cm厚1:2.5水泥沙浆找平压纹 。
(2)、预留业主装修做法厚度 2cm 。
13、顶棚做法:不抹灰,白水泥刮腻子一遍 ,普通腻子一遍 。
14、内墙面做法:混合砂浆墙面,刮普通腻子两遍卫生间、厨房1:3水泥砂浆打底拉毛。
15、外墙面做法。外墙保温砂浆20~30厚。6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光内掺抗裂纤维。中性弹性涂料 。
16、楼梯间内墙面:混合砂浆抹面+普通内墙涂料 。
17、楼梯间地面做法:一、二、三层楼梯踏步、电梯前室前室及楼梯休息平台为花岗岩,三层以上楼梯踏步及楼梯休息平台为水泥砂浆压光,电梯前室为花岗岩楼(地)面,贴花岗岩的楼(地)面贴黑色花岗岩镶边及踢脚线,宽度、高度均为150MM,电梯门做大理石门套,门套宽度120MM。
18、屋面做法:屋面采用坡屋面,每户留一个南休息平台。平屋面做法: 刚柔结合防水 ,(20厚1:3水泥砂浆找平+FSG保温砖保温并找坡+20厚1:3水泥砂浆找平+SBC卷才防水+40厚C25细石砼刚性防水(配Φ4@250双向网片,上任屋面面层贴面砖)。斜屋面做法:青灰色
瓦(瓦的品种由甲方确定)、1:2.5水泥砂浆挂瓦条、聚胺脂涂膜防水、1:2.5水泥砂浆找平压光,50厚FSG保温,5厚 1:2.5水泥砂浆结合层。屋面造型的风格与做法须统一,不得破坏整体效果。
19、屋面保温: FSG防水珍珠岩保温砖保温 。
20、地下室及外墙防水: SBC卷材防水2cm水泥砂浆保护层 (地下室外墙施工缝要考虑防渗漏措施)。
21、卫生间防水做法: 聚胺脂涂膜防水两遍 。
22、层高: 错层高度为450mm,标准层层高2.8米(根据结构调整)。
23、墙体材料:多层墙体材料为240mm厚KP1粘土砖。高层、小高层外墙砌筑材料为 200 mm厚 KM1 粘土空心砖 ,内墙砌筑材料为 200 mm厚 KM1 粘土空心砖 ,厨房、卫生间隔墙材料(非承重)为120 mm厚 粘土空心砖 (墙体要根据江苏省《住宅工程质量通病控制标准》制定防墙体开裂措施)。
24、外墙保温材料为 外墙保温砂浆。
25、落地窗护栏设于 室内 ,采用 铁艺 材料,式样由设计单位设计图样,并经甲方确认。高度应满足规范要求,落地窗台的高度及节点做法需统一。
26、执行节能设计标准,进行节能设计。
27、其他要求:
①门窗玻璃采用中空玻璃,规格及性能符合有关规定。
②厨房设置排烟道,厨房、卫生间大管靠墙角小管在外依次排列。
28、单元门厅设计风格、尺寸须统一。
29、在每栋楼的地下储藏室须留置按每户3M2的.公共自行车停车位置,并考虑到地面上下的方便。
30、结合南京地区的实际情况,应详细明确地下室防水的具体要求和做法。
二、结构专业
1、结构形式:多层砖混结构,小高层根据经济性与实用美观性为全剪短支墙结构 。(基础及桩基类型要与甲方商定)
2、结构含钢量多层:30~35KG/O。小高层45~50KG/O
3、①满足规范和抗震构造要求,合理设置构造柱及现浇砼带以避免墙体裂缝的产生;
②结合江苏省《住宅工程质量通病控制标准》的要求,进行质量通病防治的设计。
4、其他要求:
①设置卫生间砼防水导墙,并注明施工工艺。
②在阳台主次梁、挑檐板设计时,设计要注意其美观,结构安全。
③结构设计注明所使用国家标准设计图集,图集中未明确的必须由设计人员完成相关的设计内容并根据图集实用要求进必要的复核。
三、给排水部分:
1、给水系统分区:多层为自然供水。高层、小高层1层至5层为低压区,由市政管网直接供水。小高层6~11层为加压区,由小区加压泵站加压供水。
2、顶层消防水箱设置位置:置于11层住宅上,水泵要做好防冻、防雨设计。
3、给水、热水管材为:分别为冷、热PPR管,采暖管为热PPR管。小高层排水管为PVC螺旋消音管。
4、井道设置:
①管道井:消防管道、给水管道及消防控制线穿线立管(PVC40管)。
②弱电井:电视、电话宽带、可视对讲,均采用PVC 75管。电梯三方对讲穿线立管采用PVC50管。
5、水表设置:分水表设置在每层管道井内0.5M处,采用插卡式IC卡水表。
6、给排水立管安装形式:供水立管设于管道井内。室内给水、热水支管安装形式:暗装 。
7、室外排水部分:(设计后需要由甲方确认后出图),排水管出户预留钢套管,管中标高为室外地平-0.35m 。
8、生活用热水源为: 采暖炉 。
9、其他要求:
①燃气系统由燃气公司进行设计。
②、卫生间及厨房预留给排水洁具接口,并按防臭要求设计 。
③ 高层、小高层供水在地下车库内设加压水池、加压泵房。二期共用一个加压泵房,加压泵房设在步行街地下室部位(泵房由地下车库设计单位设计,全面考虑生活和消防喷淋用水加压设备的选型及布置系统设计)。
10、卫生间主排水横管距顶板管中距离为250mm。
11、卫生设备的冷、热水预留接口安装高度见下表:
附表:
套内卫生设备给水五金安装高度
大便器 洗衣机 洗脸盆 浴 缸 厨房
洗涤池 热水器预留接口 燃气炉
阀门高度(____)以楼层地面高度计算
冷水 热水 /冷水 热水/ 冷水 热水/冷水 热水/ 冷水 热水/ 冷水 热水
250 1200 / 500 500 / 620 620 / 400 400 / 1250 1250 / 1250 1250
四、采暖部分。
1、热源形式为: 该工程采用单户燃气采暖炉作为采暖热源 。
2、采暖供回水温度为。用户根据实际需求自主调节。
3、各房间采暖温度要求: 客户自行调节 。
4、采暖方式为: 散热气采暖(水暖) 。
5、室内散热及供、回水材料要求:散热器采用铝合金复合散热器。供暖管道采用专用铝塑管 。
6、管道安装形式:室内供暖管道采用采暖铝塑管,地板面层内暗装,建筑考虑面层走管厚度。
7、其他要求: 各房间散热器之间连接为跨越式单管串联,各房间的散热器可以自由关闭和开启 。
五、电气部分:
1、每户用电量: 住宅8KW ,130O以上及商业用户12 Kw(商业:三项四线)。
2、表箱设置: 集中设置(放在地下室与电梯双电源切换箱共同设配电间)电表类型根据供电部门的具体要求选用。
3、各房间插座、开关设置要求:
⑴ 主卧室设空调、电视、床灯插座。
②次卧室设空调、床灯、插座。
③客厅均设空调插座、电视、音响落地灯普通插座。
④厨房设置冰箱、微波炉、排油烟机、电饭煲、燃气炉等插座。
⑤主卫生间设排风机、电热水器、浴霸等插座。
⑥次卫生间设排风机、电热水器等插座。
⑦书房设空调、电脑等插座
⑧照明开关位置要合理、使用操作方便。
5、户开关箱设计要求:按七回路设计,位置合理、操作方便。
7、消防应急灯系统设置要求: 根据国家消防部门的具体要求设置。
8、公用照明采用开关形式。楼道照明、底层楼梯休息平台及地下室公共部位均为声光控开关,40W白炽灯,接至一楼公用电表。安全导向指示灯接入公用电表。
9、各单元地下储藏室的照明电源在配电间设端子箱,分别与分户电表相连。
10、其他要求:表箱至户外的供电只设计管道预留,供电线路由供电部门设计,出户标高为使外地坪-300。
六、弱电部分
1、视讯系统:在进户门门侧设多媒体配电箱,箱体尺寸:200×300×150,其他房间视讯由业主自行根据需求设置。
2、对讲系统: 设计可视对讲系统 。
3、电梯三方对讲系统:做好机房、轿箱、控制中心的管道预留设计。
4、做好匪情报警、煤气泄露报警的管道预留。
5、主线路由室外地坪-0.35m处采用Φ50钢管敷设至弱电井内。
七、设计人员应按照以下图纸目录进行绘制:
(一)建施图应至少但不仅包括以下设计内容:
1)资料图纸目录。
2)防火专篇。
3)建筑设计总说明。
4)工程做法表、门窗表、节能措施表、引用图集汇总表。
5)总平面位置图。
6)地下室平面图。
7、首层平面图。
8、标准层平面图。
9、阁楼层及机房平面图。
10、屋面排水平面图。
11、立面图(包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置,如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、雨篷、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水管,以及其他装饰构件、线脚和抹灰分格线等,以及关键控制标高的标注,如屋面或女儿墙标高等。外墙的留洞应标注尺寸与标高或高度尺寸)。
12、具有代表性部位的剖面图(如室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、平台、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、爬梯、门、窗、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容)。
13、详图
包括:
a、内外墙节点(包括八角窗与墙体连接处)、楼梯、电梯、厨房、卫生间、防水细部构造等局部平面放大和构造详图。
b、室内外装饰方面的构造、线脚、图案等。
c、特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图。
d、其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造。
e、对紧邻的原有建筑,应绘出其局部的平、立、剖面,并索引新建筑与原有建筑结合处的详图。
(二)结施图至少但不仅包括以下设计内容:
1、资料图纸目录。
2、引用图集汇总表。
3、结构设计说明。其中要针对实际砼强度绘制钢筋锚固、搭接尺寸表。
4、基础平面图。
5、基础梁配筋图。
6、各层柱、墙布置图(包括阁楼层、屋面)。
7、柱、墙配筋图。
8、各层板配筋图。
9、各层梁配筋图。
10、楼梯配筋几构造详图。
11、各种挑檐、门柱、栏板结构详图。
(三)水施图至少但不仅包括以下设计内容:
1)资料图纸目录。
2)给排水设计施工总说明。引用图集汇总表。
3)各层给排水及消防平面图(包括阁楼层及电梯机房层)。
4)排水系统图。
5)给水系统图。
6)消防系统图。
7)热水系统图。
8)消防水箱间布置详图。
(五)电气施工图至少但不仅包括以下设计内容:
1、资料图纸目录。
2、引用图集汇总表。
3、电气施工说明、图例符号、主要设备表。
4、单元供电系统图。
5、接线图及消防系统图。
6、弱电系统图及材料表。
7、地下室电气平面图。
8、各层照明平面图(应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号,干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等)。
9、各层插座平面图。
10、各层消防及弱电平面图。
11、电气局部平面图。
12、屋顶防雷平面图。
13、单体工程接地平面图。
(五)弱电施工图至少但不仅包括以下设计内容:
1、资料图纸目录。
2、引用图集汇总表。
3、弱电施工说明、图例符号、主要设备表。
4、弱电系统图及材料表。
5、各层消防及弱电平面图。
6、弱电局部平面图。
八、乙方若对以上有异议,应先与甲方协商解决,不应擅自违背以上设计要点。
九、以上如有变动,以甲方书面通知为准。
十、乙方所有设计,必须满足南京地区现行设计规范、标准的要求及项目所在地强制性条文的规定。
十一、如有其它异议、双方协商解决。
十二、相关业务甲方联系部门: 荣盛房地产发展股份有限公司总工办。
甲方(公章)__________ 乙方(公章)__________
甲方代表 :__________ 乙方代表:__________
_____年___月___日 _____年___月___日
设计委托书15
xxx有限公司:
由贵司负责设计和工程总承包的xxxxxx有限公司超白光伏玻璃生产线已进入设备安装阶段,即将投产。我司根据光伏玻璃市场情况决定在原片成品库地段建设两条光伏玻璃深加工生产线。为了实施项目建设,现特委托贵司进行深加工项目设计,同时,因布置两条深加工线所引起的厂区功能分区变化和设计调整也在委托之内。具体情况如下:
一、项目名称:
xxxxxx有限公司光伏玻璃深加工生产线项目。
二、厂址选定:
利用原片成品库和碎玻璃堆场地段,请另外规划碎玻璃堆场。
三、项目性质:
新建。
四、生产线规模:
生产线
两条深加工生产线
规模
2×14000O/天
总产能
一千万平米/年
产品品种
超白压延玻璃
产品厚度
2.5~ 4mm
五、相关基本建设条件:
1、玻璃原片:原片从冷端经叉车转运至深加工车间;
2、供水:采用城市自来水或厂区自备深井水,并根据深加工工序要求设计超纯水制备系统;
3、供电:厂区开闭所10KV供电,需设计深加工车间变电所;
4、排污:设计磨边污水处理系统;
5、运输:深加工成品均按汽车运输考虑,装车同时考虑行车和叉车两种方式。
六、生产线配置要求:
1、磨边:如无更合适的建议采用佛山保特罗磨边机;
2、镀膜:如无更合适的建议采用意大利赛福徕进口滚涂机;
3、钢化机组:如无更合适的建议采用北玻或兰迪产品;
4、上下片机:如无更合适的建议采用国产机械手;
5、其它设备:选用国产主流厂家产品;
七、项目需重点突出的`三个方面:
1、绿色环保:污水排放必须达标;
2、产品品质:高档多晶硅太阳能电池用光伏玻璃。深加工总成品率大于90%;
3、工艺流程尽量合理,减少运行费用。
八、工程进度:
1、厂区功能分区变化调整设计7月底完成;
2、深加工车间建筑结构施工图8月15日前提交;
3、深加工系统主要设备表7月20日前提交;
4、各专业施工图8月底前分批提交。
九、请贵司根据以上要求,于20xx年7月18日前派出相关专业工程师到厂进行设计联络,以便设计工作顺利开展。
感谢贵司对我司工作的大力支持!顺颂商祺!
委托人:
20xx年xx月xx日
【设计委托书】相关文章:
工程设计委托书05-22
设计委托书(精选15篇)12-14
设计委托书精选15篇09-25
设计委托书(集合15篇)10-16
设计委托书汇编15篇09-22
项目设计委托书11篇12-09
经典委托书06-24
委托书05-17
招标委托书工程招标委托书10-01
诉讼的委托书06-22
文章代写服务
品质保证、原创高效、量身定制满足您的需求