关于工程协议书模板9篇
在现在的社会生活中,很多情况下我们需要用到协议,签订协议可以保障自身的权益不被侵害。协议的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编整理的工程协议书9篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
工程协议书 篇1
甲方:
乙方:
现有甲方委托乙方组织拆除21和22幢瓦房,经协商双方达成以下协议。
一、拆除工程内容:拆除瓦房二幢总建筑面积600m2(不含房屋基础,包清理拆除房屋建筑垃圾)。
二、工程造价:人民币贰万零玖佰元整(¥ 20900.00元)
三、甲方负责做好拆迁前的一切准备工作,确定运输通道,同时处理好断水断电及影响拆除作业的各种管线。
四、乙方在拆除过程中,必须按有关施工规程和安全条例施工,须架设安全防护网,上彩条布。安排好运输的时间和线路控制好施工时产生的噪声以及泥污污染,关键点要派专人负责看管,防止安全事故发生。如发生施工安全事故,一切责任均由乙方负责。
五、乙方必须在20天内完成任务,若延误工期,甲方按每天罚款200元计算扣罚乙方工程款。
六、乙方全部完成拆除工程,经甲方验收合格后,甲方须在十天内一次性付清工程款给乙方。
七、本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。结 算付清款项后自然失效。
八、协议未尽事宜,双方另行商定。
甲方:广东省家垦中心医院
乙方:湛江市住宅建筑工程公司
法人代表:
法人代表:
工程协议书 篇2
甲方:
乙方:
本着平等、自愿、有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款:
一、结算编制内容:
奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
二、承包方式:
乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制,采用按总价承包形式包干,总价款为20000.00元(大写:贰万元整)。
三、结算费用的支付方式:
乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后,乙方向甲方提供全套结算书电子文件(EXCEL格式)并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。
四、甲方责任:
1、 按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料:合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
2、 原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善,并负责所发生的资料费用。
3、 按约定时间付给乙方费用报酬。
五、乙方责任:
1、 必须保证编制结算的准确性,按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
2、 负责结算备查资料的收集装订。
3、 保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
六、其他:
乙方领到甲方支付的费用报酬,以出据收条为准;若甲方要求开正规发票,所缴的税费由甲方负责支付。
七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份,签字生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行;双方帐款结清后,本协议自然失效。
甲方(签章):乙方(签章):
年 月 日年 月日
工程协议书 篇3
甲方:
乙方:
因乙方承包甲方工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:
一、甲乙双方共同协议商定工程价款:
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为 ( )(¥: )。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方装饰工程,下欠工程款。经双方协商确定甲方于年月日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定月 日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方: 乙方:
甲方代表签字: 乙方代表签字:
年 月 日
工程协议书 篇4
1.本技术协议书由阳煤集团深州化工有限公司(以下简称甲方)与中联正安消防工程有限公司(以下简称乙方)签署
2.本技术协议书规定了阳煤集团深州化工有限公司年产22万吨乙二醇项目消防设备采购工程甲乙双方职责及工作范围、所供消防设备工程验收、技术培训、售后服务、日常维护等事宜。
3.本项目所有应用功能和技术指标须满足乙方提供技术标书说明书规定,并满足阳煤集团深州化工有限公司相应招标技术要求的规定。
4.本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
5.本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
6.本技术协议书经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。
7.本技术协议书未尽事宜,由甲乙双方协商确定。
二 、甲乙双方职责及工作范围
乙方工作范围
乙方向甲方提供完整的、满足招标书与投标书规定消防设备自动灭火系统。乙方应提供满足本协议书要求所必须的服务,其中包括下列内容:
1.提供《设备材料清单》所列的设备材料,以及这些设备材料运输到现场。
2.完成所供消防设备自动灭火系统的安装调试。
3.乙方在每天下班之前应对施工现场进行清理、打扫。
4.负责将通过现场验收的消防设备自动灭火系统投入运行。
5.乙方负责组织对甲方人员的技术培训。
6.提供技术资料包括:
1)技术说明书;
2)设备清单;
3)试验及测试报告;
4)用户使用及维护手册。
甲方工作范围
1.提供稳定可靠的交流电源。
2.参加现场验收并签署现场信息反馈卡及验收报告。
3.设备安装调试过程中,甲方为乙方现场派员提供工作便利条件。
四、系统验收
1.乙方所提供的设备都必需经过对其质量、功能、性能的必要检验,并且其结果都符合产品颁布的性能指标后,方能发运。
检验报告:乙方应提供相应的检验报告,检验报告至少应包含以下内容:
●检验项目的描述
●检验的时间、地点、方法
●检验通过的标准
●检验数据
●检验人员签字
2.系统预验收
系统预验收内容包括:
1)根据功能规范的要求进行验收
2)测试人机交互的各项功能
3)测试各种自动灭火系统的设备的功能
4)测试事件记录和告警功能
3.所供消防设备进场时间、地点、人员:
1)时间:依据工程进度,按甲方指定时间
2)地点:系统安装现场
3)人员:甲方人员若干,乙方2人
五、技术培训
在工程完工移交使用后,乙方负责对建设单位的管理专家,消防值班人员以及相关人员进行免费培训、交流。
1.培训方式:
●理论讲解
●实际操作
●答疑
●测验等。
2.根据建设方的需要及拟定的课题,组织专业的技术工程师免费对建设单位相关的消防管理人员及值班人员进行定期的消防知识讲解。努力使双方在消防领域进行互动的交流,同时达到与时俱进的提高。
六、服务承诺
1.乙方承诺所提供的全部设备、材料的先进性、可靠性,绝不使用有质量问题、技术问题及不合格的产品,如出现抽查不合格,乙方愿意对不合格产品无偿更换。
2.乙方郑重承诺为了做到高效、优质、安全按期完工,将采取一切可能的措施,以确保施工各项任务顺利完成,使建设方如期投入正常使用。
3.乙方将严格执行《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《消防水炮系统设计、施工验收规范》,坚决实行施工安全管理,保证最佳的安全生产状态,在施工过程中,保证不发生任何重大安全事故,争创安全施工工地。
4.售后服务与维护保养承诺
1)乙方认为:工程全部移交业主后,并不是对甲方终止服务,而是进一步提供优质的售后服务的开始。
2)自工程项目验收完成时开始,乙方所提供产品的免费保修期为一年。乙方承诺,在系统设备运行期间,根据使用方需要可免费即时解答设备运行相关技术问题,也可根据使用方的要求,派人员到现场进行技术指导、设备维修;同时 承诺,乙方对产品实行年检制,保修期间的现场指导、设备维修可免费进行,保修期过后的现场指导、设备维修和年检费用按双方协商确定。
3)免费维保期间,乙方将定期、定时派人进行系统检查、测试,以保证系 统能完好的运行。
4)根据所在的地区和位置,乙方承诺对于所供消防设备自动灭火系统出现的故障, 48小时内给予解决。
5)对客户的投诉,乙方在核对清楚的基础上对有关责任人进行严惩,并反馈于甲方,做到实实在在为客户着想,用心做好售后服务工作,完善对客户的优质服务。
七、日常维护消防设备灭火系统应由经过专门培训的专人负责定期的检查和维护。
1.应定期检查火灾报警控制器的功能,并填写系统运行和控制器检查记录。
2.每季度应检查和试验火灾自动报警系统的以下功能,并填写季度登记表:
1)采用专用检测仪器试验探测器的动作及确认灯显示。
2)试验火灾警报装置的声光显示。
3)对备用电源进行1~2次充放电试验,1~3次主电源和备用电源自动切换试验。
3.每年对火灾自动报警系统的功能应做下列检查和试验,并填写年登记表:
1).每年应用专用检查仪器对所安装的探测器试验一次。
2)对消防报警联动系统、手动消防水炮系统进行模拟试验一次。
4.消防工程施工验收后,禁止随意挪动消防系统装置,确因设备需要挪动的,应通知厂方进行指导。
5.若消防自动报警灭火系统发生故障,应及时与厂方联系,为使乙方及时了 解情况,注意说明以下几点:控制器发生故障原因,已采取什么相应措施,此时控制器面板有何显示。
6.未尽事宜双方协商解决。
甲方:阳煤集团深州化工有限公司 乙方:中联正安消防工程有限公司
法人签字(盖章): 法人签字(盖章):
经办人签字: 经办人签字:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
工程协议书 篇5
工程单包协议书
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
现甲方将架子工程采用单包形式发包给乙方施工,为了明确双方权利及义务、确保工程质量及施工进度,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定。现经双方协商达成如下条款协议:
一、承包内容
1、项目名称:城北公交客运站场综合车间
2、工程地址:鹤城区盈口乡炉天冲村
3、承包性质:单包形式(包括整个工程架子及人工工资)
二、承包价格
此工程总面积约有2万平方米(具体以实际工程图纸为准)单价为60平方米,总造价约有132万元。
从基开台所有架子工程按图纸建筑面积计算。
三、付款方式
1、施工阶段:甲方按乙方施工进度付给乙方适应生活费,其余费用由乙方自行垫付。
2、待工程竣工验收合格后,甲方付给乙方总工程款70%。
3、剩余30%四个月这内甲乙双方一起办理工程结算。
四、施工工期
乙方必须近照甲方整体施工方案和施工组织设计安排施工,主体工程必须在20xx年6月15日前完成木工所有工程。
五、工程质量
本工程质量要求为优衣工程,在施工过程中乙方必须按照国家现行质量验收和甲方要求设计进行施工。
六、施工安全
乙方必须建立安全施工管理制度,对工人加强安全教育工作,做到“安全第一,文明施工。”如乙方在施工过程中生的安全事故,其责任和一切经济损失一权由乙方承担,甲方不承担任何法律及经济责任。
七、其它
1、待工程每完成一层,乙方必须清理其层的全部架子材料及架子扣件、钢管全部,待工程完工扣件、钢管按甲方所指定的地方归堆。
2、本协议未清事宜,甲乙双方另行协商解决及签订补充协议。
3、本合同一式二从,甲乙双方各执一从,双方签字确认后生效,工程结算账清后失效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方签字: 乙方签字:
工程协议书 篇6
甲方:
乙方:
双方于 年 月 日在 兰州 共同签定。原合同本于年 月 日期满 。 但由于 原因,经甲、乙双方协商,一致同意终止该协议 , 并订立如下条款:
甲、乙双方同意终止。
本终止协议书正本一式四份 , 甲方、乙方各二份。本终止协议书经甲、乙双方签字后生效。
甲方:乙方:
地址:地址:
电话:电话:
法定代表签名: 法定代表签名:
签字日期: 签字日期:
项目经理: 项目经理:
工程协议书 篇7
GF—1999—0201
合同编号:
建设工程施工合同
发包人(全称):_无锡市滨湖区蓝天养老院__
承包人(全称):_江苏中轩建设有限公司_
中华人民共和国建设部 制定
国家工商行政管
理局
第一部分协议书
承包人(全称):_____________________________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称: ______________ 工程地点: ________________ 工程内容:__________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号: _______________________
资金来源: ________________________________
第二条 工程承包范围
承包范围:__施工图所含的全部工程项目
第三条 合同工期
开工日期:___(以进场通知为准)
竣工日期:__以补充协议为准合同工期总日历天数_____________天
第四条 质量标准
工程质量标准:________合格
第五条 合同价款
金额(大写): ______________________________元(人民币)
¥:_____________________元。
第六条 组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条 合同生效
合同订立时间:________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点:
本合同双方约定_____经双方签字盖章___________________后生效。
发 包 人:(公章): 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开 户 银 行:开 户 银 行:
账号: 账号:
邮 政 编 码:邮 政 编 码:
第二部分 通用条款
一、词语定义及合同文件
1.词语定义
下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:
1.1 通用条款: 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款: 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人: 指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人: 指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8 工程师: 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9 工程造价管理部门: 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10 工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11 合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的.经济支出。
1.14 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.15 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16 竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.18 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的
工程协议书 篇8
本协议由____公司(以下简称“甲方”)与____公司(以下简称“乙方”)共同签署。
现乙方所承担的所有电力设计工程已全部完工,甲乙双方均履行了各自的权利和义务。为保证工程结算的准确性,本着平等、自愿、有偿的原则,在双方已经达成《工程设计技术合作协议》的基础上,甲乙双方经协商一致,订立本协议书。
甲乙双方就20xx年第四季度合作,_______的全部结算事项达成如下共识条款:
一、20xx年第四季度,甲方共应向乙方支付设计费合计______元人民币。
二、经甲乙双方核对,扣除乙方依据双方合同约定三个点的税费______元和管理费用____元。甲方实际应支付乙方设计费合计______元。
三、本协议订立后,甲乙双方因履行合同的所有结算事宜已经处理完毕,所有权利义务已作最终处分,不再有其它争议。
四、履行本协议产生的所有权利义务未经另一方书面同意不得转移
五、因本协议发生的一切争议,双方应妥善协商解决。本协议若发生争议,由协议签订地法院管辖,原合同约定与本协议不一致之处,以本协议为准。
六、本协议一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。甲、乙双方签字后即刻生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行。双方账款结清后,本协议自然失效。
甲方(公章):________ 乙方(公章):________
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
传真: 传真:
邮政编码:邮政编码:
______年___月___日 ______年___月___日
工程协议书 篇9
单位名称(甲方):
住所:
法定代表人:
联系电话:
工程师姓名(乙方):
联系电话:
身份证号:
家庭住址:
紧急联系人:
联系电话:
因甲方公司业务发展需要,需聘用_______(级别)工程师,乙方持有_______(级别)工程师执业资格证书,其具备_______(级别)工程师职位任职资格。经甲、乙双方友好协商,甲方同意聘用乙方,乙方同意_______(级别)工程师证书在甲方单位使用,并达成如下协议:
第一条 合同期限
合同期限为___年,从______年___月___日至______年___月___日止。其中试用期为____个月,从______年___月___日至______年___月___日止。
第二条 工作岗位
1、甲方安排乙方从事________________工作。
2、甲方有权根据生产经营需要及乙方的能力、表现调整乙方的工作,乙方有反映本人意见的权利,但未经甲方批准,乙方须服从甲方的管理和安排。
3、乙方应按时,按质,按量完成甲方指派的任务。
第三条 工作条件的劳动保护
1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。
2、甲方根据乙方岗位实际情况,按照甲方规定向乙方提供必要的劳动防护用品。
第四条 教育培训
在乙方被聘用期间,甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产及各种规章制度的教育和训练。
第五条 工作时间
1、甲方实行每周工作____天,______小时,每天______小时工作制。上下班时间按甲方规定执行。
2、乙方享有国家规定的法定节假日,婚假,丧假、计划生育假等有薪假日。
甲方确因生产(工作)需要乙方加班时,按照上海市和甲方的有关规定给予乙方一定的经济补偿或相应时间的补休。
第六条 劳动报酬
1、甲方一次性支付给乙方1年的工资(税后),共计人民币:_________元整。(_________元)。
2、支付方式为银行转账(税后金额)。甲方收到乙方有效资料并录入系统后支付一半费用:_________元,主管部门审核通过后付清余下费用:_________元。
第七条 劳动保险和福利待遇
1、乙方因生、老、病、伤,残、死,甲方按国家和上海市有关规定处理。
2、甲方按照国家和上海市的有关规定按期为乙方缴纳养老,医疗,失业,公积金等社会保障。
3、甲方在生产经营状况良好的情况下,为乙方购买的商业保险,在保险期内,甲方有权变更或撤消险种。
4、乙方因病或非因工负伤需治疗的,按照《劳动合同规定》之规定,给予相应的医疗期。乙方在医疗间的工资待遇、医疗费用等按照国家和本地区及甲方的有关规定处理。
第八条 劳动纪律
1、乙方应遵守国家的法律、法规及甲方依法规定的各项规章制度。
2、乙方应遵守甲方规定的工作程序、保密规定等制度。
3、乙方违反劳动纪律和甲主的规章制度,甲方可按奖惩规定给予批评、教育、处罚,直至解除劳动合同。
第九条 劳动合同的解除与不得解除的规定
1、经甲、乙双方协商一致,劳动合同可以解除。
2、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:
(1)在试用期间,发现不符合录用条件的;
(2)严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;
(3)严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
(4)被依法追究刑事责任或劳动教养的。
3、在下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知乙方本人:
(1)乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排适当工作的;
(2)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的;
(4)甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的。
4、有下列情形之一的,乙方可以通知甲解除劳动合同:
(1)在试用期内的;
(2)甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
(3)甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的;
(4)乙方因其它情况需要辞职,需在一个月前以书面形式通知甲方。
5、乙方有下列情形之一的,甲方不得随意解除劳动合同:
(1)患病或负伤,在规定的医疗期内的;
(2)女职工在孕期、产期、哺乳期内的;
(3)法律、法规、规章、规定的其他情形。
解除劳动合同的经济补偿,按《劳动合同规定》执行。
6、对于乙方在本合同期内由甲方出资培训,乙方因个人情况辞职或离职,在培训期内的按培训费的100%赔偿,并退还任职最后三个月薪金;在培训结束后的,将酌情减免培训费的赔偿金额。
第十条 双方需约定的其他事项
1、乙方若因病不能上班时,可凭医院出具的有关证明,享受甲方规定的一年七个工作日的有薪病假。
2、当有薪病假日累计超过七天后,甲方将按规定从乙方工资中扣除相应金额。
第十一条 违反劳动合同的责任
甲、乙双方任何一方违反劳动合同,给对方造成经济损失的,应根据损失情况和责任大小,依据国定的有关法规和企业依法制定的规章制度及双方约定的事项,承担一定的经济补偿。
第十二条 劳动争议
1、甲、乙双方履行本合同和因辞退、除名、开除乙方而发生劳动争议时,可由甲、乙双方协商解决。
2、若双方不能协商解决的,可由争议的一方向___________劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服从仲裁裁决的一方,可在收到仲裁裁决书即日起十五天内,向_________人民法院提出诉讼。
第十三条 其他
1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。未尽事宜,双方可另行商定。
2、本合同未尽事宜,按照《劳动法》、甲方的有关规定执行。
3、本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时,以国家法规政策为准。
甲方(盖章):
______年___月___日
乙方(签字):
______年___月___日
【关于工程协议书模板9篇】相关文章: