还款协议书范文汇总5篇
在生活中,很多场合都离不了协议,签订协议可以保护当事人的合法权益。那么你真正懂得怎么写好协议吗?以下是小编整理的还款协议书5篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
还款协议书 篇1
XXX公司(以下简称甲方)
住所:XXXXXX
法定代表人:XXX
(法定代表人的代理人:XXX)
XXX公司(以下简称乙方)
住所:XXXXXX
法定代表人:XXX
(法定代表人的代理人:XXX)
鉴于:
XX年XX月XX日,甲方与乙方就XXX(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:XXX),建设工程总价款为:XXXXXX万元整人民币。该项目已于XX年XX月XX日竣工,已经甲方、乙方及XX方验收,并于XX年XX月XX日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《XXX工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整,尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。
双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付XXXXXX万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
第一条 甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXXX万元整,尚未支付的建设工程款XXXXXX万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式,自XX年XX月XX日至XX年XX
第三条 强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起XX个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起XX个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期最新还款协议书范本合同范本。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
还款协议书 篇2
甲方:
乙方:
一、甲乙双方自友好合作以来,截至年 月 日,乙方尚欠甲方货款¥元(大写: ),现关于该货款的清偿问题双方达成如下协议,同意采用第 种方案解决:
第一种:甲方同意乙方偿还人民币 元整(¥ 元)以解决上述欠款问题,但须:
1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方;
2、在 年月 日前将上述款项汇出。
第二种:乙方分期偿付甲方欠款,具体还款时间及数额如下:
1、 年月 日前支付元;
2、 年月 日前支付元;
3、 年月 日前支付元;
二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后,甲方放弃余款元的求偿权,并自人民币 整( 元)到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务,在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期货款的 向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款,甲方将保留向乙方追究全部欠款,即元(大写 )本金及利息的.法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方:(盖章) 乙方(盖章):
授权代表: 授权代表:
年月 日年 月 日
还款协议书 篇3
甲方(债权人):______________________
地址:________________________________
邮编:________________________________
电话:________________________________
乙方(债务人):_____________________
地址:________________________________
邮编:________________________________
电话:________________________________
为了使___________,双方经过友好协商,就有关事项协议如下:
第一条还款内容
1.还款金额:人民币_____________________。
2.还款期限:自签订此协议之日起乙方_______至_______年_______月_______日前还清。
3.利率:按照 的利率执行,具体为: 。
第二条抵押物
乙方将作为还款的抵押。抵押期限:自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条甲乙双方的义务
(一)甲方的义务:
1.对甲方交来抵押物的单证妥善保管,不得遗失、损毁。
2.在甲方到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的单证完整交给甲方。
(二)乙方的义务:
1.应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。
2.乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
第四条违约责任乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的,乙方应负责违约责任。
第五条本合同一式六份,甲、乙双方各执二份,见证单位留存二份。
甲方:(公章)______________
代表人:____________________
乙方:(公章)______________
代表人:____________________
签约日期:_________________
还款协议书 篇4
甲方:
乙方:
乙方因个人和家庭在甲方借款。截止至______年___月___日,乙方尚欠甲方借款合计59、2万元。为妥善合理保障借款的归还,经充分协商,达成一致,特订立本协议,以资共同遵守。
一、经乙方确认,截止______年___月___日,乙方尚欠甲方人民币59、2万元。
二、乙方承诺,分24个月还清该欠款。
三、乙方从______年___月起每月偿还甲方人民币24667元,于每月25日前归还,迟延归还按逾期额每日1%承担违约金。。
四、乙方以其位于XXXXXXXXXXX(监证字XXXXX号,权字XXXX)141、62平方米的房屋作为本还款协议的担保。乙方不能再以该房行其他抵押、担保,违约承担欠款额20%的违约金。
五、本协议履行过程中所发生的争议,经双方友好协商解决。协商或调解不成的,任意一方可依法向本合同签订地______人民法院提起诉讼。
六、本协议一式三份,具有同等效力,甲方持两份,乙方持一份。
七、本协议经双方签字捺印后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
还款协议书 篇5
开发商: (以下简称甲方)
认购方: (以下简称乙方)
身份证/护照(营业执照)号码: 通讯地址: 邮编: 联系电话: 1、 2、 甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,签订本协议书。
乙方于 年 月 日购买甲方项目 幢 单元 室,总房款为人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元,已签订认筹协议并交纳定金 元(如果是认筹客户,出示有效认筹协议,认筹金自动转换为定金),因个人原因导致无法按时交齐首期款,现乙方自愿申请首期款分期支付,具体付款方式如下: 年 月 日,签订《商品房买卖合同》前支付( %)首期款(含定金),即: 元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币¥ 元(大写) ,在 年 月 日前无息分 期还清; 1. 年 月 日支付首期剩余房款 %,即: 元; 2. 年 月 日支付首期剩余房款 %,即: 元;
(生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准)
且甲、乙双方达成以下协议:
1. 乙方必须在规定的期限内付清全部借款,如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月,申请次数仅限一次),乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部,填写《延期申请表》,待甲方审核通过后,方可批准;
2. 如乙方未按协议规定的时间还款,逾期在30天之内,自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止,甲方有权按借款金额的千分之一/天的比例收取违约金至付清之日,逾期30天未缴纳款项,乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利,甲方有权处理房产出售给他人,且不退还乙方所缴纳房款,乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字,如乙方拒绝配合甲方,甲方有权在当地人民法院提起诉讼;
3. 办理交房手续前提,乙方需付清全部借款,如逾期产生的违约金,连同借款一并付清;
4. 协议期内,乙方不得随意更变业主身份,不得退房,不得单方面终止该合同;
5. 本协议书一式两份,由开发商、认购方各执一份,具有同等法律效力,发生纠纷,在甲方所在地人民法院诉讼解决;
甲方(签章): 乙方签字:
代表签字: 乙方盖章: 年 月 日 年 月 日
【还款协议书范文汇总5篇】相关文章:
还款协议书范文汇总7篇03-30
还款协议书【推荐】03-24
还款协议书【热门】03-23
有关还款协议书范文合集6篇03-30
借款还款协议书7篇03-24
关于分期还款协议书集锦10篇04-11
有关还款协议书锦集9篇04-09
分期还款协议书模板汇编六篇04-05
分期还款协议书模板集锦8篇04-03
还款协议书模板集合七篇04-02