购买权协议书
在社会发展不断提速的今天，协议与我们的生活息息相关，签订协议后则有法可依，有据可寻。那么什么样的协议才是有效的呢？以下是小编为大家整理的购买权协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
购买权协议书1
出让方（甲方）：夫身份证号：
妻身份证号：
受让方（乙方）：身份证号：
甲、乙双方本着自愿、公平、诚信的原则，就房屋购买权转让事宜，签定本合同，并共同信守。
一、甲方自愿将公司职工内部认购的地铁名典小区D栋单元住房的购房名额转让给乙方。
二、甲方购房指标转让费用人民币22000.00元（大写：贰万贰仟元整）。乙方于合同签订之日起向甲方一次性付清。本合同生效之日起，该房屋的所有房款由乙方交付开发商。
三、因开发商暂时不能给予过户更名，现房屋签订内部认购协议，暂时仍为甲方名。
四、甲方应当积极协助乙方办理购房的相关手续，并及时向乙方提供房屋建设的相关信息，当房屋的户型、面积、价格等发生变化时应及时告知乙方，乙方不能以房屋的户型、面积、价格等发生变化为由而终止协议。
五、本合同生效以后，此房屋的房费、物业费、水电费等相关费用均由乙方承担。
六、乙方交纳购房的相关费用后，甲方应协助乙方与开发商签订有效购房合同，并办理房产证等相关手续，所有合同、房产证等相关购房手续资料，均由乙方保存。待房产可以更名时，甲方应无偿协助乙方办理房产更名过户等相关手续。更名所发生的费用全部由甲方承担。
七、今后的房屋质量、验收、物业管理费、装修等问题由乙方自行负责，甲方仅有从旁协助的义务。
八、甲方确认该房屋权属无纠纷、无欠款、无抵押，并具有真实性，合法交易性。如因此给乙方造成任何损失，甲方应负全部责任。本协议由房屋所在地法院管辖。
九、违约责任：如甲方违约，支付乙方万元的违约金。如乙方违约，乙方所交的转让费不予退还。
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等效力。
甲方：乙方：
电话：电话：
签订日期：年月日
购买权协议书2
甲方：______________
身份证号：__________
乙方：______________
身份证号：__________
丙方：_____________
身份证号：__________
丁方：______________
身份证号：__________
戊方：______________
身份证号：__________
鉴于：__________
1.甲方、乙方、丙方、丁方、戊方是逝者 (生前身份证号为：__________ )的子女，甲、乙、丙、丁、戊五方系兄弟关系。
2. 于 _____年 _____月 _____日过逝，在生前立下遗嘱：位于____________的房产归甲方所有，但是如要出售房产的，其他兄弟具有优先购买权。
3.依据国家有关法律、法规，在平等、自愿、协商一致的基础上，乙、丙、丁、戊四方放弃逝者遗产中位于____________的房产(房产证号为：__________ )的优先购买权，并与甲方达成如下协议：
一、根据当地民俗，乙、丙、丁、戊四方放弃逝者遗产中位于________________的房产，同意该房产可由甲方自由买卖，乙、丙、丁、戊四方今后不能就该房产的任何事宜(包括但不限于未来可能的拆迁改造、政府补贴、房产买卖)向甲方主张任何权利。
二、甲方同意自由处理逝者遗产中位于________________的房产。
三、若后续涉及房屋买卖的过程中，所发生的所有相关税费及公证费由甲方负责。乙、丙、丁、戊四方应当积极协助甲方办理房屋买卖手续。
四、鉴于亲情考虑，经当事各方协商，该房产有一楼梯，属于公用，乙、丙、丁、戊四方同意房产出售后，购买人也有权使用楼梯。
五、本协议签订过程中所产生的纠纷由各方协商解决，协商不成的可依法向房产所在地人民法院提起诉讼。
六、本协议经甲、乙、丙、丁、戊签字捺手印后生效。
七、本协议一式 伍份，甲、乙、丙、丁、戊各执一份，均具有同等法律效力。
(以下无正文)
甲方(签字捺手印)：__________
签署时间：__________
_____年 _____月 _____日
乙方(签字捺手印)：__________
签署时间：__________
_____年 _____月 _____日
丙方(签字捺手印)：__________
签署时间：__________
_____年 _____月 _____日
丁方(签字捺手印)：__________
签署时间：__________
_____年 _____月 _____日
戊方(签字捺手印)：__________
签署时间：__________
_____年 _____月 _____日
购买权协议书3
出让方（甲方）：_______________
受让方（乙方）：__________
甲、乙双方本着自愿、公平、诚信的原则，就房屋购买权转让事宜，签定本合同，并共同信守。
一、甲方自愿将公司职工内部认购的地铁名典小区D栋单元住房的购房名额转让给乙方。
二、甲方购房指标转让费用人民币22000.00元。乙方于合同签订之日起向甲方一次性付清。本合同生效之日起，该房屋的所有房款由乙方交付开发商。
三、因开发商暂时不能给予过户更名，现房屋签订内部认购协议，暂时仍为甲方名。
四、甲方应当积极协助乙方办理购房的相关手续，并及时向乙方提供房屋建设的相关信息，当房屋的户型、面积、价格等发生变化时应及时告知乙方，乙方不能以房屋的户型、面积、价格等发生变化为由而终止协议。
五、本合同生效以后，此房屋的房费、物业费、水电费等相关费用均由乙方承担。
六、乙方交纳购房的相关费用后，甲方应协助乙方与开发商签订有效购房合同，并办理房产证等相关手续，所有合同、房产证等相关购房手续资料，均由乙方保存。待房产可以更名时，甲方应无偿协助乙方办理房产更名过户等相关手续。更名所发生的费用全部由甲方承担。
七、今后的房屋质量、验收、物业管理费、装修等问题由乙方自行负责，甲方仅有从旁协助的义务。
八、甲方确认该房屋权属无纠纷、无欠款、无抵押，并具有真实性，合法交易性。如因此给乙方造成任何损失，甲方应负全部责任。本协议由房屋所在地法院管辖。
九、违约责任：如甲方违约，支付乙方万元的违约金。如乙方违约，乙方所交的转让费不予退还。
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等效力。
甲方：_______________
乙方：_______________
签订日期：_______________
购买权协议书4
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
鉴于：甲方在购买的130平方米以上的'电梯房住宅（期房）一套。
甲.乙双方本着平等自愿的原则，就甲方将该房屋购买权转让给乙方的事项，经过双方协商一致同意订立本协议，协议条款如下，以资共同遵守。
一.甲方愿意将以其自己名义购买的住宅（项目名称）房（以下简称该房屋）转让给乙方，甲方再不得转让给他人。
二.该房屋购买权转让金，经甲.乙双方协商同意，甲方以元将该房屋购买权转让给乙方购买，另乙方交付的购房预付款壹万元整，日后充抵乙方购房款。
三.该房屋的购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接支付给开发商，由乙方收执收款凭证。
四.甲方有义务协助乙方办理房屋相关手续及更名手续。
五.本协议签订后，该房屋如有应缴纳的费用，概由乙方负责。
六.本协议经甲.乙双方签字后生效，双方必须共同遵守，不得反悔。
七.本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签名）：乙方（签名）：
身份证号：身份证号：
联系电话：联系电话：
见证人（签名）：
日期：20xx年xx月xx日
购买权协议书5
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的住房事宜，订立本契约，以资共同遵守。
第一条：甲方同意将座落在葫芦岛市区（市）路号幢单元户的住房（房屋所有权证号：土地使用权证号：）计建筑面积平方米出售给乙方。乙方对甲方所出售的房屋已充分了解，愿意购买上述房屋。
第二条：甲、乙双方同意，上述房屋的成交价为人民币元（大写佰拾万仟佰拾元整）。本契约签订之日，乙方向甲方支付人民币元（大写万仟佰拾元整）作为购房定金。
第三条：甲、乙双方同意，自本契约生效之日起日内，将上述房屋价款分次付给甲方，购房定金将在最后一次付款时冲抵房价。具体付款日期、金额和方式如下。
第四条：甲方应于将房屋交付给乙方。
第五条：甲、乙双方问意，在房屋实际交付之日前，根据有关规定应交付的与房屋有关的费用（包括水、电、煤气、供暖等）由甲方负责缴付；若甲方未按约定缴付所产生的后果由甲方负责，与乙方无关。
第六条：甲方保证上述房屋权属清楚。自本契约生效之日起，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务等，概由甲方负责清理，并承担民事责任，由此给乙方造成的经济损失，由甲方负责赔偿。
第七条：本契约签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在内将乙方的已付款（不计利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起的日内将双倍定金及已付款返还给乙方。乙方不能按期向甲方付清购房价款或甲方不能按期向乙方交付房屋，每逾期一日，由违约一方向对方支付购房价款万分之的违约金。任何一方逾期日以上未履约的，视为悔约，违约方应按本条第一款的规定承担责任，但双方另有约定的除外。
第八条：甲、乙双方在办理上述房屋卖买交易过户手续时所需交纳的税费，由甲乙双方接有关规定承担。
第九条：甲、乙双方在履行本契约过程中发生争议，应协商解决。协商不成时，可向仲裁委员会申请仲裁或向该房屋所在地人民法院起诉。
第十条：本契约未尽事宜由甲、乙双方另行在本契约的补充条款中加以明确。
第十一条：甲、乙双方经协商一致，在不违背本契约上述条款原则的前提下，就本契约未尽事宜订立的补充条款，为本契约不可分割之一部分，与本契约具有同等效力。
第十二条：本契约及补充条款经甲、乙双方签章后生效。
第十三条：本契约连同附件一式三份，甲、乙双方各执一份，房产交易管理部门一份，均具有同等效力。
甲方：（签章）乙方：（签章）
身份证/法定代表人：身份证/法定代表人：
地址：地址：
联系电话：联系电话：
委托代理人：委托代理人：
________年____月____日
【购买权协议书】相关文章：
购买协议书(通用15篇)11-27
房屋使用权协议书11-16
音乐著作权许可协议书11-12
商行营业权转让协议书12-02
离婚儿女抚养权协议书11-30
房屋归属权协议书8篇11-27
品牌使用权转让协议书11-14
变更抚养权协议书汇编15篇11-06
变更抚养权协议书合集15篇12-04
变更抚养权协议书通用15篇11-18