当前位置：应届毕业生网>实用文>协议书>施工协议书

施工协议书

时间：2023-03-22 13:40:34 协议书我要投稿

施工协议书【推荐】

　　在不断进步的社会中，协议使用的情况越来越多，签订协议可以约束双方履行责任。那么你真正懂得怎么写好协议吗？下面是小编整理的施工协议书，希望能够帮助到大家。

施工协议书【推荐】

施工协议书1

　　甲方：以下简称甲方

　　乙方: 以下简称乙方

　　根据与建设单位签订的《建设施工协议》和公司有关管理制度，现将该工程进行内部发包，经双方协商一致，签订如下施工协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、承包范围：

　　3、承包形式：

　　二、工程期限：年月日至月日，工期:

　　三、工程质量：乙方应认真按照施工规范，技术标准和设计图纸要求施工，接受监理单位的.监督,保证质量合格。工程完工后，乙方按国家有关规定保修。

　　四、协议价款：乙方承担与施工相关的一切直接费和现场行政收费，承包价：按总价提取管理费 %，税金由乙方承担。

　　五、安全责任：乙方应按现行安全操作规定，采取严格

　　的安全防护措施，全体施工人员应参保，如发生安全事故，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　六、文明施工：乙方应搞好现场文明施工，建立健全的各项工地管理制度，随时接受发包方、甲方、质检、监理及有关管理部门的指导和检查。

　　七、奖惩办法：

　　八、付款办法：按发包方付款进度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工结算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全额带资完成该工程。

　　九、其它：

　　1、在签订协议时，乙方须按工程总造价的2 %交纳工程保证金，待工程竣工结算后，按协议结算。

　　本协议一式二份，双方签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

施工协议书2

　　发包方：成都地方建设有限公司怡和新城B区项目部

　　承包方：成都市永丰防水工程有限责任公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。

　　一、工程概况

　　名称：____

　　地点：____

　　施工内容：____

　　宏源或三星牌4mm厚的'SBS改性沥青防水卷材、国标一级宏源或三星牌4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、企标二级宏源或三星牌400g/㎡聚乙烯SBC-120防水卷材包工包料

　　二、承包单价：

　　4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、国标一级，材料单价：27。00元/㎡;4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、企标二级，材料单价：25。00元/㎡;300g/㎡聚乙烯SBC-120防水卷材，材料单价：10。00元/㎡。

　　其他人工及辅材费用按20__年四川省清单消耗定额及相关配套文件进行结算。

　　三、质量要求：

　　按照国家相关规范进行检测合格的产品。

　　本工程保修五年，保修期出现质量事故，分承包方免费保修，若非分承包方施工原因出现质量事故，分承包方不承担保修责任，但分承包方可协助总承包方处理，费用由责任方承担。

　　四、付款方式：

　　按已完工程的60%逐月支付，余款在工程竣工验收合格结算后三个月付至工程总价的97%，其余3%作为保修金，待保修期满后一次性付清(不计利息)。

　　五、违约责任

　　若承包方提供的防水材料，达不到国家规范规定及相关检验标准，造成的所有损失概由承包方存担。

　　六、其它

　　1、本合同经双方盖章后生效，施工完结清后失效。

　　2、本合同一式肆份，各持贰份。

　　3、未尽事宜，由双方另行协商解决。

　　发包方：__

　　委托代理人：__

　　承包方：__

　　委托代理人：__

　　____年__月__日

施工协议书3

　　甲方：xx物业管理有限公司xx管理处

　　乙方： xx（装修施工单位）

　　为了保障房屋的居住和使用安全，营造温馨洁净的居家环境，依照国家相关法律、法规，甲、乙双方自愿签订以下协议：

　　1、甲方必须严格遵守国家相关法律、法规，依法履行管理监督职责。

　　2、甲方有责任为乙方提供楼宇设施，设备的技术指标和参数，并随时为其提供现场技术及咨询。

　　3、乙方在甲方管理范围内的房屋装修施工，必须严格遵守《成都洁华物业管理有限公司装饰装修施工管理制度》，若有违反者，视其情节轻重，须向甲方缴纳50—3000元的违约金。若造成重大损失，乙方愿承担一切责任及费用。

　　4、乙方的施工人员若无《装修人员临时出入证》出入小区，一经查出，乙方按每人每次愿意向甲方缴纳50元的违约金，并在限期内补办。

　　5、乙方在施工中，不得破坏和改动三表自动计费系统的水表、电表、气表连接线，如有违反，每次愿向甲方缴纳200元违约金，并照价赔偿。

　　6、以上乙方应缴纳的违约金，在收到甲方发出《装修违约扣款单》后的24小时内，必须用现金缴到甲方财务部，否则甲方有权勒令其停工，由此造成的一切后果，乙方自行承担。

　　7、乙方在施工前，应将厨房、卫生间的全部下水管口用不干胶带封闭，以免建渣掉入其中，如造成损失，全部由乙方承担。

　　8、乙方在施工中不得改动和封闭煤气管及煤气表，一经查出，甲方有权令乙方停工并勒令其整改。

　　9、乙方在施工中，不得随意改动楼宇弱电系统配置的`位置，如有违者，由此造成的一切损失，乙方自行承担。

　　10、乙方不得在房屋内的冷热水管标示线上下左右10CM范围内钻孔、打洞，否则，造成的一切损失，乙方自行承担。

　　11、乙方在施工中如对本物业内及总平的公共设施、设备造成损坏的，其经济责任由乙方承担。

　　13、乙方在装修施工完成六个月后，经甲方证实无任何工程质量和隐蔽（工程）问题，方可办理装修保证金退款手续。

　　14、装修时，光纤分支盒处需用木板等覆盖时必须留出一个检查口；电话、光纤插座在移动时必须将原位置留出检查口，以备检修。

　　15、每个卫生间屋顶沉水弯检查口与下水主管检查口装修时须留出检查位，以备疏通时用。

　　其余未尽事宜，以双方协商为准。

　　此协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：xx物业管理有限公司乙方：

　　xx管理处

　　代表签定：代表签定：

　　年月日年月日

施工协议书4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据**家庭装修协会有关规定，结合本市家庭装修的特点，公司与客户所签合同保修期为二年，为了更好的`执行此规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就维修期内的有关事宜达成如下协议：

　　1、公司在接到客户维修电话后，会在第一时间通知工长，工长必须在24小时内赶到公司工程部领取工程维修单。

　　2、工长必须在48小时以内与客户协商好维修内容及时间。如拖延一天罚款300元，三天不到罚款1000元，累计三次不进行维修，扣除全部质保金。

　　3、工长的联系方式如有变化时，应及时通知公司，如果连续三天联系不到工长，将扣除全部质保金。

　　4、如由公司进行维修，费用由工长承担，并处以两倍维修费用的罚款。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

施工协议书5

　　甲方：_________

　　法定地址：_________

　　乙方：_________

　　法定地址：_________

　　依照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订_________信息网施工协议(以下称协议)。

　　1．合作内容

　　甲方受乙方委托为第三方提供接入_________信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。

　　甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。

　　2．双方的权利和义务

　　甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量。

　　乙方负责提供入网工程所需的`线缆和主要设备的安装和调试。

　　3．收益来源及向使用_________信息网的用户收取开户费，开户费定为_________／户。

　　开户费收入由甲、乙方依照_________：_________的比例进行分配。

　　双方各自缴纳各自应缴税费。

　　4．合作期限

　　甲乙双方合作期限暂定为_________年。

　　5．财务结算

　　_________。

　　6．日常维护

　　在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。

　　在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护。

　　7．法律责任

　　甲方应对所施工的工程质量负责，如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担。

　　乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。

　　8．协议生效

　　本协议一式两份，双方签字盖章后生效。

　　9．其它

　　本协议未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　授权代表(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　授权代表(签字)：_________

　　_________年____月____日

施工协议书6

　　甲方（发包方）：

　　身份证号：

　　乙方(承揽方)：

　　身份证号：

　　甲方将位于大冶市金牛镇胡铁村涧塘王湾的自住房的建设工程承包给乙方进行施工，经双方协商，就该工程的施工承包事宜达成如下协议：

　　一、双方权利义务

　　⒈承包方式：采取包工不包料方式承包，甲方提供建房所需的材料包括：红砖、河砂、碎石、水泥、钢材、铁钉、水电等建筑材料。根据施工进度，乙方应提前7天通知甲方购买所需材料。乙方提供劳务、施工技术、施工工具机械及生产生活的一切用具。施工人员的伙食烟酒吃住行等由乙方自理。

　　⒉当事人明确：双方属于承揽合同关系，不存在雇佣关系。

　　⒊搅拌机、震动器等施工机械以及木工模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。

　　⒋工期从年月日开始建设，至年月日完工，为期天。如发生下雨、停电等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。

　　⒌施工安全要求：乙方所雇佣工人的人身意外险由乙方购买。乙方必须按照安全施工规范和要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位而造成的事故责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方无关。

　　6、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。

　　7、工程结束后，乙方负责清运工地周围及室内所有的建筑垃圾，并打扫干净。

　　二、被建房屋包括：主房为层结构，底层高米，二层高米，三层高米。甲方将包括地基、屋顶在内的所有房屋建设工程的施工全部承包给乙方（包括贴外墙瓷砖、楼梯、露台栏杆、斜坡屋顶的建造）。

　　三、主要施工要求

　　乙方按照设计图纸进行建造，房型照片和设计图纸为合同附件。甲方房屋主体工程包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层、斜坡屋顶的.建造等工程.

　　主要施工要点：

　　1、本房屋地基采用条形基础钢筋混凝土现浇方式施工。

　　2、开挖标准三级化粪池一个。

　　3、工程需预布排水管留口，室外落水管需要预留孔，室外场地排水配套窨井池个。

　　4、混凝土现浇构造梁柱共个，独立基础个，详见设计图纸；基础采用预制板架空方式，并做防潮处理。

　　5、一层、二层、三层顶楼板为钢筋混凝土现浇施工。

　　6、三层顶为四面斜坡屋顶结构，采用木椽木板加防水隔层处理结构，非钢筋混凝土现浇。

　　7、主房室外和附属房墙面贴墙面砖并作勾缝处理，不贴瓷砖部分的内外墙采用水泥砂浆粉两遍，并刮平达到标准要求。

　　8、主房露台部分水泥找坡抹平，并按甲方要求做好防水施工。

　　9、水电安装由委托水电工实施，施工过程中乙方需要加强与水电工的配合。

　　四、工程质量要求

　　1、乙方按图纸要求进行施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后，乙方方可再进行施工。

　　2、乙方必须严格、全面、认真按照国家颁发的建筑工程规范、规程、合格标准和技术要求进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。如因乙方施工失误造成质量缺陷或质量问题，由乙方赔偿相应损失并无偿整改。若是不可修复或改造的严重问题甲方将有权拒付一切费用。

　　3、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后，由甲方组织有关人员进行质量监督和验收，达到标准后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等费用由乙方负责。

　　4、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。

　　5、工程竣工后，由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现水平垂直度达不到标准要求或是存在渗水漏雨等建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。重新修缮的费用（包括修缮工时费用和材料费用），全部由乙方承担。

　　6、施工工程中因乙方或其他原因造成工程范围外的损坏由乙方负责并修复。

　　五、工程费用的计算

　　1、工程承包方式为包工不包料，施工过程中的水费、电费、建筑材料费由甲方承担。

　　2.承建工程价格：承建工程总价共元整（大写：）。

　　六、付款方式

　　工程开工前预付元，顺利完工后，工程款于工程完工后一个月内付清90%（包含首付元），预留10%工程款作为质保金，实际完工后一年内无质量问题，付清尾款。（如若以现金方式付款，乙方须给甲方开具收条）。

　　七、补充事项:

　　1.乙方负责主体工程周边混凝土场地的浇筑。

　　八、争议解决办法

　　⒈发生合同争议时，双方应友好协商。

　　⒉如协商不成，双方可将争议提交人民法院进行裁决。

　　九、附则

　　1、本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。本合同自签订之日起生效。

　　2、双方必须共同遵守以上合同。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　甲方签字：乙方签字：

　　日期：日期：

施工协议书7

　　临时围墙(围挡)施工合同

　　甲方（发包人）：

　　乙方（承包人）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、质量标准

　　合格达到国家及郑建文（xxxx）94号郑州市市政工程施工围挡建设标准的相关要求。

　　三、工程承包范围

　　包工、包料、包工期、包质量、包安全。

　　四、合同工期

　　xxxx年月日开工，xxxx年

　　五、合同价款

　　（1）本工程采用围墙单价包干价方式肆佰捌拾元元/米，南侧广告牌及大门共计壹万伍仟元（含税费及所有材料、人工、机械、场地平整费等）。

　　（2）甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，承包单价今后不作调整。

　　（3）工程结束以实际工程量计算工程总价。本合同作为工程价款结算的依据。

　　六、付款方式

　　工程竣工验收合格并提供正规发票后10个工作日内一次性付清，乙方应提交相应金额的正式发票，否则甲方有权拒付切不承担违约责任。

　　七、甲乙双方责任、义务

　　1、甲方责任、义务

　　（1）开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程交底，指定围墙位置，配合乙方现场定位测量，如有变更，以变更通知为准。

　　（2）按照合同约定向乙方支付工程款。

　　2、乙方责任、义务

　　（1）乙方对现场已经考察过，同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准，不得另收其他费用。

　　（2）按工程需要安排施工、安全保卫工作。施工需要的水、电、路等所发生的费用自理。

　　（3）乙方负责对施工人员进行安全教育，且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工，保证工地施工安全，施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三者伤亡的，均由乙方承担全部责任。

　　（4）乙方负责施工现场已完工程量的成品保护，如遭损坏，乙方负责无偿修复。

　　（5）乙方按照工期要求保质完成工作量。

　　（6）承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　（7）施工使用所有材料均有乙方全部负责。

　　（8）负责处理地方关系及费用。

　　（9）负责因小区中部南北道路的封堵而建设的临时道路施工及相关费用。

　　八、质保维修

　　（1）从工程竣工之日起六个月内为质量保修期。

　　2）工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修，逾期不维修的.，甲方委托他人维修的费用有乙方支付。

　　九、违约、索赔和争议

　　（1）工程施工过程中乙方存在质量及其他问题的，甲方有权要求乙方及时整改，乙方在接到甲方通知后3天内不予整改的，甲方有权清场，造成的一切损失由乙方承担。

　　（2）因乙方原因不能按照合同约定的工期竣工，处每日1000元延期赔偿费。

　　（2）因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决，协商不成的，向当地人民法院诉讼。

　　十、甲方提出的围墙（围挡）施工要求为本合同附件。

　　本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授权委托人：授权委托人：

　　日期：xxxx年 9 月26 日日期：xxxx年 9月26日

施工协议书8

　　甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）

　　为确保如期完成荆门中和混凝土厂区下水道铺设工程，经双方协商订立如下合同：

　　一、工程地点

　　荆门中和混凝土厂区

　　二、工程质量

　　1、达到底板平、管线直，井盖保持在同一高程点上，确保排水通畅。

　　2、主干管采用￠100机制管，底板采用C15砼厚度0。08米，宽0。8米，接头采用C25砂浆。主干管总长2100米。

　　3、分支管彩用￠60机制管，底板采用C15砼，宽0。7米，厚0。06米，接头采用C25砂浆包缝。分支管总长4192米。

　　4、主干管每隔30米设一个下水井，0。96×0。84，深1米，井盖0。72×0。84×0。08，配￠10钢筋。

　　5、分支管每隔10米设一个下水井，深0。8米，长、宽各0。62米，井盖0。5×0。5×0。06，配￠8钢筋。

　　三、工程造价

　　管径100公分每米价格为520元，管径60公分每米价格为430元，含趟水槽、趟水槽盖板、窨井、窨井盖，总造价约壹佰伍拾万元整。最终以实际工程量计算。

　　四、工程工期

　　合同签订之日起60天内（雨雪天气除外）。

　　五、付款方式

　　下水道建设开工，付工程款20%，下水道铺设完成，经有关人员验收合格后，付工程款总价的50%，余款30%于一年内分两次付清。

　　六、其他约定事项

　　1、保修期为1年，如因质量问题被雨水冲毁，由乙方负责维修，费用由乙方承担。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，若因施工安全造成的`一切后果，均由乙方全权负责。

　　七、违约责任

　　1、甲方应在工程竣工验收合格后，按照付款方式给予付款。

　　2、因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方应承担每日千分之一点五（1.5%）的罚款。

　　八、本合同自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）______________乙方（盖章）______________

　　甲方代表（签字）______________乙方代表（签字）______________

　　_______年______月______日______年______月______日

施工协议书9

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　乙方承接甲方的工程项目施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方必须严格执行，在签订主合同的同时签订本协议。

　　一、承包工程项目：

　　1、工程项目名称：

　　2、工程地址：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：

　　二、工程项目期限：自年月日起开工至年月日结束。

　　三、协议内容：

　　1、乙方在签订承包主合同及本合同后，应自觉根据有关规定到区（县）各级劳动保护监察部门办理施工登记手续。

　　2、甲乙双方贯彻先订合同后施工的原则，超出合同范围施工须及时补签补充协议，甲方不得以任何理由指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。

　　3、乙方必须认真贯彻执行国家和上海市劳动局颁发的，关于劳动保护、安全生产、消防等操作规程条款的规定。

　　4、乙方必须建有工程施工安全管理组织体制，以及各种工种专职或者兼职的?安全专员，特种作业人员的审证考核制度，及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

　　5、乙方在施工前应组织召开管理人员、施工人员进行必要的安全生产教育，法制观念教育，加强和提高安全防范意识。

　　6、所有施工人员在施工期间必须严格执行和遵守现场甲方的安全生产防火管理条文规定，并接受甲方指派管理人员的日常管理督促、检查和指导，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

　　7、乙方使用的所有机械设备、配电箱、电动工具等必须符合国家安全检测标准。未经检验合格，违章操作使用所发生的`人员伤亡和造成伤亡事故均由乙方负责承担和赔偿。

　　8、乙方人员对施工现场的脚手架、各种安全防护措施、安全标志和警告牌、不得擅自攀登，不得擅自拆除移动，未经许可擅自违反规定操作所造成的后果均由肇事者和乙方负责。

　　9、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。严禁违章、无证操作。由于乙方工作人员不按规范操作，或者乙方私自任用不懂电器、机械设备的人违章作业所造成的一切后果由操作者和乙方负责。

　　10、乙方在施工过程中需要拖接电缆、电线、拖线板、配电箱等电器设施时应制定专职人员负责施工。特别是使用井架电梯时，须遵守现场安全规章制度，有专人负责开启。

　　11、乙方施工中离地登高作业须系好安全带，戴有安全帽，按规范做好安全防范措施。施工现场要做到六不准：不准高空抛物，不准随便大小便，不准抽烟，不准偷盗财物，不准乱倒垃圾，不准私自带外人进现场。

　　12、由于乙方责任造成人员伤亡事故，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，事故的损失和善后处理费用由乙方负责。

　　13、本协议经双方代表签字后即生效。安全协议书作为合同正本附件一式三份，甲乙各持一份，一份留作备案。

　　甲方：乙方：

　　授权代表：授权代表：

　　日期：日期：

　　地址：乙方住所地：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

施工协议书10

　　甲方：上海南汇建筑总公司连云港国贸中心工程项目部

　　乙方：泥工班组承包人

　　根据中华人民共和国经济合同法及相关法规的规定，为加快施工进度、提高工程质量、搞好安全生产、做好文明施工，使双方有效地开展工作，达到最佳的经济效果，经甲、乙双方洽谈决定，特签订本协议，以供双方共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：连云港国际贸易中心工程。

　　工程地点：连云港市新浦区海连中路10号。

　　承包形式：包清工、包工期、包质量、包文明施工。

　　承包范围：本工程结构阶段的砌体、砼结构工程。包括结构阶段的垃圾清理、捣制砼过梁、厨卫间砼导墙等杂项工程，直到结构验收所达到的要求为止，不产生任何点工。

　　如乙方施工的工程达不到质量标准，甲方有权终止协议，乙方必须无条件退场，且不结算工资。

　　第二条 承包内容

　　1.按设计图纸规定要求及GBJ50204-20xx和00G101、JGJ18-96标准施工，按市标化管理的文明工地和市文明卫生合格工地的标准施工。

　　2.所有汽车运入工地内的本工种范围所用的材料装卸工作，包括场内垂直运输及水平运输，将材料堆放进仓库或指定地点，做好成品、原材料标牌设立及保护工作。

　　3.配合施工组织测量放线，除甲方负责放控制轴线，其余放线工作由乙方自行完成，再由甲方复验。

　　4.负责过梁、构造柱及预制构件的制作与安装，负责钢筋保护层垫块的制作及养护。

　　5.作好将清理下来材料再生利用的落手清工作。施工过程中，凡与本班组相关联的工作均由乙方完成。

　　6.做好混凝土浇捣完成后的养护。

　　7.所有柱、梁、墙体水平方向、垂直方向的拉结筋，按规范规定安放正确位置，须植筋由甲方负责。

　　8.施工区域内的环境卫生工作，生活区域内的环境卫生工作包括生活区厕所冲洗及生活垃圾的清理到指定地点。

　　9.爱护施工机械以及甲方的工具和公共设施，若班组工人损坏公共设施与机械，按加倍价格赔偿并书面检讨。

　　第三条 工程款的付款和结算方法

　　1.本工程按综合价格28.50元/㎡计算，其面积按实际建筑面积计算。

　　2.对于工程款的支付按甲方施工进度与质量要求完成工程任务，待工程到结构五层后，按每月每人500元发放生活费，人员由后勤报项目部核定（但不得超过完成工作量的50%）。工程施工到春节放假时甲方支付给总完成量的90%，同时扣除甲方垫付材料费。工程结构完成验收完毕后付总款的85%，待工程全部竣工验收后，对工程整体质量达不到甲方质量目标，则余款作为罚款处理。

　　3.申领工程款时需经质量、技术、安全、材料部门签字认可，项目经理确认同意后方可支付。

　　4.工程施工过程中，凡与本班组相关的工作均由乙方完成。

　　5.综合单位内包含的其他内容。

　　1本班组工作范围内所需用的各种机械设备及各种工具，机具设备应保持垸好清洁，确保其正常运转。

　　2二级配电箱以后的全部电线、电箱、拖线板等电器设备。照明灯具除甲方装有固定碘钨灯（大灯）照明外，其余所需的照明灯具均由乙方承担。

　　第四条 施工工期

　　本工期自20xx年5月1日开工到200 7年12月31日完工（具体按甲方计划进度表为准）。

　　第五条 工程质量

　　市优质结构（以质检站验收平定为准）。

　　第六条 甲方责任

　　1.负责施工临时设施、施工机械（除自带外）及施工用水、用电的接通。

　　2.施工周转材料、配件、施工用料（除自带外）等根据施工进度按时提供。

　　3.按协议规定的时间按时支付进度款。

　　4.随时对乙方的施工质量及安全进行检查，并项目部按规定进行奖罚，罚金从乙方每月进度款中扣除。

　　5.各项工程施工前，必须对职工进行技术交底及安全操作技术交底。

　　第七条乙方责任

　　1．根据施工进度需要落实施工人员的组织配备，并保质保量按时完成施工任务。并指派为现场负责人，全面负责施工中本班组的一切事务。

　　2．按期支付工人的`伙食费及工人工资，不得以任何理由克扣生活费及工资，并与工人签订好用工协议与安全协议（凡因用工问题与工资问题引起纠纷者后果自负）。

　　3．服从甲方施工管理人员的检查，并落实整改措施，及时做好落手清工作，必须做到工完场清，达到文明施工的要求。

　　4．班组负责人必须积极配合甲方管理层工作，并配备相应的质量、安全管理体制。

　　5．负责人在施工期间不得离开施工现场，随时配合甲方进行质量、安全检查，若随意离开工地，则按100元/天·次处罚。

　　6．每月月底必须向施工员递交分项工程的施工方案，并上报每周、月所需的人工、材料、机械计划。

　　7．每周定期按时参加项目部生产例会，每天按时与施工员联系下一天的工作计划及汇报当天完成工作量的情况。

　　8．机械设备配备齐全，包干使用，完成工程任务后，必须保证完好、整洁。

　　9．安全帽按安全科要求付款购买，结算时还帽，完好者退款，反之不退。各工种班组长及每位职工工作服两套，价格50元/套，费用由各班组长与项目部承担（项目部承担50%）。不戴安全帽、不穿工作服严禁进入施工现场，违反者罚款100元/人·次。

　　10．本工种组长必须配备负责人1人，翻样员1人、配料员1人、现场制作安装员1人、兼职安全员1人，各工种的分支工种必须配备齐全，缺一人以200元/天·次罚款。

施工协议书11

　　合同编号：20-_______________

　　签约双方：

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同，双方共同遵守：

　　一、工程概况：

　　(一)施工内容：等。

　　(二)施工地点：

　　(三)工期要求：工程定于________年____月____日开工，________年____月____日竣工。

　　二、工程费用：

　　工程暂定合同价元(大写:万元整)(工程造价最终以审计为准)

　　三、资料和提交：

　　1、本合同签订之日起，乙方按甲方指定施工内容进行施工。

　　四、工程款结算依据及价款确定：

　　1、结算依据：施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。

　　2、工程结算：工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。

　　2.1、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。

　　2.2、安全文明施工措施费按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取;

　　2.3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行

　　2.4、材料价格按施工期同期____市《工程造价信息____区价格信息》计取，如《工程造价信息____区价格信息》中没有的材料，按业主根据市场调查签认价格计取。

　　2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发20xx号约定为：钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价;工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。

　　3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。

　　五、付款方式：

　　1、工程施工完毕经验收合格后____日内支付暂定合同总价的60%

　　2、工程施工完毕验收合格并经审计后____日内支付至审定总价的95%

　　3、质保金为审定总价的5%，在质量责任缺陷通知期(12个月)满后____日内(无息)付清。

　　六、工程质量及验收：

　　本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。

　　七、甲方的责任：

　　乙方自行解决施工过程中所需要的.水源、电源和运输道路问题;甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物;

　　八、乙方的责任：

　　1、按照第一条

　　(二)项中所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。

　　2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，无偿修理。

　　九、特别约定：

　　1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。

　　2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。

　　3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用，并由乙方自行负责看管。

　　4、承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。

　　5、承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场，并支付违约金。

　　6、承包人进入现场施工，应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫;场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作;现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。

　　7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定;负责处理附近居民对施工环境的意见及建议。

　　8、承包人提交的竣工结算，经委托的审核单位审核后，如结算最终审减率大于5%，则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人承担。

　　十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。

　　十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由违约方承担全部责任。

　　十二、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

　　甲方法定代表人：乙方法定代表人：

　　甲方委托代理人：乙方委托代理人：

　　甲方盖章：_______乙方盖章：____

　　日期：______________________

施工协议书12

　　订立合同合伙人：

　　姓名___，性别___，年龄__，住址______

　　第一条合伙宗旨：共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险。

　　第二条合伙经营项目和范围：合伙承包运作定南县鹅公镇大凤等六个村土地整理项目。

　　第三条合伙期限

　　合伙期限为半年，自20xx年5月01日起，至20xx年11月31日止。

　　第四条出资额、方式、期限

　　1.合伙人___以人民币现金方式出资，计人民币------万元。

　　合伙人---------以人民币现金方式出资，计人民币-------万元。

　　合伙人____以人民币现金方式出资，计人民币------万元。

　　2.合伙人的出资，于__年__月__日以前交齐。逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失，其他合伙人如出资补齐合伙资金，则差额股份归出资人所有。

　　3.本合伙出资共计人民币--------万元。合伙期间合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。

　　第五条盈余分配与债务承担

　　1.盈余分配，以出资份额为依据，均分。

　　2.债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以合伙人的.出资份额为据，均担。

　　第六条入伙、退伙、出资的转让

　　1.入伙：①需承认本合同;②需经合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。

　　2.退伙：①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前二个月告知合伙人并经合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算;⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　3.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人应按入伙对待。否则以退伙对待转让人。

　　第七条合伙、合伙负责人及其他合伙人的权利

　　1.合伙共同行使的权利

　　①对外订立合同;②购进常用货物及工程用材料;③支付合伙债务;④其他涉及经营的重大事项。

　　2.___为合伙负责人。其权限是：①对合伙事务进行日常管理;②落实工程质量、进度;③代表合伙对外协调;④资金调用的决定权。

　　3.其他合伙人的权利：①参与合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;③检查合伙账册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。

　　第八条禁止行为

　　1.未经合伙人同意，禁止合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

　　2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

　　3.禁止合伙人再加入其他合伙。

　　4.禁止合伙人与本合伙签订合同。

　　5.如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

　　第九条合伙的终止及终止后的事项

　　1.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③

　　合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

　　2.合伙终止后的事项：①合伙人共同清算;②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。

　　第十条争议的解决方式

　　合伙人之间如发生争议，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的可依法向人民法院起诉。

　　第十二条本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

　　第十三条其他

　　_______________

　　第十四条本合同正本一式叁份，合伙人各执壹份。

　　合伙人：________

　　身份证号码：

　　合伙人：________

　　身份证号码：

　　____年____月____日

施工协议书13

　　甲方：

　　乙方：

　　工程名称：

　　工程为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保施工过程中的绝对安全，依照国家和无锡市有关安全生产的法律、法规、标准及规范，签定本安全生产协议书。

　　一、甲方的权利、责任和义务

　　1、提供施工场地，创造施工条件。

　　2、将施工所需水、电线路接至约定地点，保证施工期间的需要。

　　3、协调处理施工场地周围影响施工的管线，邻近建筑物等的保护工作。

　　4、对乙方现场的施工安全进行监督检查和指导。

　　二、乙方的权利、责任和义务

　　1、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理本身应办理的有关手续，因乙方责任造成的罚款由乙方承担。

　　2、遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准和施工方案组织施工，并随时接受行业安全检查人员和甲方现场安全管理人员依法实施的监督检查，采取必要的.防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　3、外墙涂料使用电动吊篮施工，每部吊篮必须由经过培训考核的专人负责控制，严格按吊篮操作规程进行操作，如违章操作而发生事故，责任和费用由乙方承担。

　　4、所有进场人员进场前要进行一次三级全面的安全教育，并进行安全生产知识考核，（答卷备案）。必须具备高处作业条件方可进场作业。作业操作必须有内容详尽的书面安全技术交底。

　　5、保证施工场地整洁，符合卫生管理的有关规定，因自身原因违反有关规定而造成的罚款由乙方承担。

　　三、履约与违约

　　1、本协议自签定之日起生效，至项目结束终止。

　　2、双方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务应承担非应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　　3、本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

　　甲方单位（章）乙方单位（章）

施工协议书14

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。

　　一、工程概况：__________

　　1、工程名称：__________

　　2、工程地址：__________

　　3、结构形式：__________

　　4、承包范围：__________

　　包含施工图及设计变更范围内所有施工及以下工作内容

　　室内给水系统预埋及安装;(从楼层一户一表后至户内用水地点包含卫生、洁具、地漏、水龙头等)

　　室内排水系统预埋及安装;(接出外墙皮1.5米处)

　　室内给水设备安装及调试;

　　室内照明系统线路设备、开关预埋及安装：__________(包含电缆、桥架、盘、箱、柜等的预埋及安装)

　　(5)避雷系统的安装;

　　(6)消防水电系统的预埋;

　　(7)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝;

　　5、承包方式：__________

　　6、承包内容：__________水、电所有管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温：__________所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收)，设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。

　　二、工期要求：__________

　　1、开工时间：_______________年_____月_____日;

　　完工时间：_______________年_____月_____日;

　　备注：__________如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。

　　三、质量要求：__________

　　1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故，一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责，与甲方无关。

　　2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。

　　四、安全文明施工要求：__________

　　1、乙方在整个施工过程中必须全面严格逆守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工，保证施工人员和相关人员的绝对安全。

　　2、乙方负责所有进出场材料的装卸，码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管，退场清点超出定额损耗部分将处于乙方十倍罚款。

　　3、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。

　　五、双方义务：__________

　　(一)、甲方义务

　　1、向乙方提供施工图纸一套;

　　2、完成技术交底及安全教育、交底;

　　3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。

　　(二)、乙方义务：__________

　　1、对本合同承包范国内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准。

　　2、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期。

　　3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符。

　　4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员，施工期间需履行应尽管理职责，未经甲方允许不得随意离场、更换;服从甲方管理，积极配合工作，如不服从甲方管理或指挥的应立即更换。

　　5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划：进场材料自行装卸、码放、管理，施工现场必须按甲方统一规划堆放材料;严格控制材料用量，不得浪费、损毁，如发生材料用量超出定额损耗，按材料价款折价十倍从工程款中扣除。

　　6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护，因乙方责任造成的'设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。

　　六、安全事故处理

　　发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时报告甲方，同时按国家有关古到只法律、行政法规对事故进行处理

　　2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检，作业人员应严格佩戴安全帽进入施工现场，由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故，一切责任全部由乙方承担。

　　七、合同价款及支付方式：

　　1、本合同以单价______元/建筑平方米包干，该单价己包括人工、机械(电焊机、氧气乙炔及气割设备、无齿锯及锯片等小型机具)、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。

　　2、本合同付款方式为：所有图纸及变更范施工围内工作内容预埋及安装全部完毕，甲方支付乙方已完工程价款的______%;按本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方支付至乙方结算工程款的______%;留工程款的______%为质保金，自本工程备案验收之日起两年内无质量间题一次支付乙方。

　　八、争议解决：甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　九、合同终止

　　乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付工程，工程价款支付完毕，双方履行完合同全部义务本合同即告终止。

　　十、合同份数：

　　本合同一式贰份，具有同等效力，由甲方执壹份和乙方执壹份。

　　甲方：__________(签字)

　　乙方：__________(签字)

　　盖章：__________

　　_____年_____月_____日