电工协议书（通用15篇）
现如今，很多地方都会使用到协议，签订协议可解决或预防不必要的纠纷。那么什么样的协议才是有效的呢？下面是小编整理的电工协议书，希望能够帮助到大家。
电工协议书1
甲方(全称)：
乙方(全称)：
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 XXXX 年 XX 月XX日签订合同编号为 L2011428-8 的《 XXXXXX 合同》(以下简称原合同 )中的定义相同。
鉴于：
因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。
一、协议内容补充部分为：
乙方责任：
乙方在XXXX年XX月XX日保证甲方XXX项目具备通电条件。
甲方责任：
原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为XXXX年X月XX日付XX万元，XXXX年XX月XX日付30万元， XXXX年XX月XX日付40万元，XXXX年XX月XX日付70万元。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。除本协议中明确所作修改的`条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电工协议书2
甲方：
乙方： 身份证号码：
甲乙双方根据国家有关法律、法规规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本协议。
第一条 协议期限
1、协议有效期：自_____年___月___日至_____年___月___日止（其中试用期____个月），协议期满后自然终止。
2、协议期满前一个月，经双方协商同意，可以续订聘用协议。
3本协议期满后，任何一方认为不再续订聘用协议的，应在协议期满前一个月书面通知对方。
第二条 工作岗位
1、甲方根据工作任务需要及乙方的岗位意向与乙方签订岗位聘用协议，明确乙方的具体工作岗位为__电工及设备维修________，全权处理甲方企业范围内电力系统的维修、维护及相关业务。工作内容包括：
（1）每月对变电室进行日常维护一次（含卫生清理）
（2）入冬前对变电室进行各种小动物的预防检查；
（3）每月对低压用电线路及设备的维护保养和及时维修；
（4）其他用电系统设备、线路的维护保养和维修。
2、甲方因工作需要随时（包括夜间）电话通知乙方前来工作，乙方不得拒绝。
3、乙方在行使职责时，甲方应积极配合，人、财、物应达到要求，乙方工作质量应达到行业要求。
第三条 工作条件和劳动保护
1、乙实行不定时工作制，有事随时通知，随时到岗；
2、甲方为乙方
方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方的人身安全及人体不受危害的环境条件下工作。
3、甲方根据乙方工作岗位的实际情况，按国家有关规定向乙方提供必要的劳动保护用品。
4、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、调遣。
5、甲方应为乙方购买工伤保险，提供必要的保障服务。
第四条 工作报酬
1、甲方按月支付乙方工资为______4000__ 人民币。工作时间为每月22天工作制；礼拜六和礼拜天生产需要上班的情况下；平时可以调休，调休要当月必须调完，没有调休完作自动放弃调休；
第五条 工作纪律和职责
1、乙方应遵守国家的'法律、法规。
2、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律，自觉服从甲方的公司管理制度、教育。
3、检查水电线路，及时排除故障，发现有盗电行为，及时举报。若水路及水管出现故障，须立即抢修、保障供水。
4、配电房保持清洁卫生、物资存放整齐有序，爱惜机械、加强保养，保证正常运转，延长机械使用寿命。
5、水电安装、线路检修、机械修理及维护须按规程运作。违章操作或由操作不当出现事故，一切责任均由乙方自行承担，甲方概不负责。
第六条 聘用协议的变更、终止和解除
1、聘用协议依法签订后，协议双方必须全面履行协议规定的义务
，任何一方不得擅自变更协议。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更协议。双方未达成一致意见的，原协议继续有效。
2、聘用协议期满或者双方约定的协议终止条件出现时，聘用协议即自行终止。在聘用协议期满一个月前，经双方协商同意，可以续订聘用协议。
3、经聘用协议双方当事人协商一致，聘用协议可以解除。
4、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除聘用协议。
（1）在试用期内被证明不符合聘用条件的；
（2）严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的；
（3）故意不完成工作任务，给聘用单位造成严重损失的；
（4）严重失职，营私舞弊，对聘用单位利益造成重大损害的；
（5）上岗作业证失效的；
（6）被依法追究刑事责任的。
6.有下列情形之一的，甲方可以解除聘用协议，但应提前三十天以书面形式通知受聘人。
(1)乙方患病或负伤医疗期满后，不能从事原工作的；
(2)聘用协议订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使已签订的聘用协议无法履行，经当事人协商不能就变更聘用协议达成协议的；
(3)乙方不履行聘用协议的。
7.有下列情形之一的，乙方可以通知聘用单位解除聘用协议。
(1)在试用期内的；
(2)甲方未按照聘用协议约定支付工作报酬或者提
供工作条件的。
8.乙方要求解除聘用协议，应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第七条 其它事项
1、甲乙双方因实施聘用协议发生人事争议，按法律规定，先申请仲裁，对仲裁裁决不服，可向人民法院提起诉讼。
2、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，经甲、乙双方签字后生效。
3、本协议条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。
甲方（盖章）： 乙方（签字按手印）：
代表（签字）：
签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日
电工协议书3
甲方：______
乙方：______
为加强____________的安全管理，确保电路、用电安全，经甲乙双方共同协商，特制定安全协议。
一、甲方责任
1、甲方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方对安全工作的管理要求。
2、甲方应向乙方提供岗前专业培训，并熟悉单位电力线路分布图，经培训考核合格后，乙方才可进入甲方配电室进行操作。
3、甲方应向乙方交清工作环境和各重点要害部位等安全注意事项，为乙方提供安全规范的操作环境，有不安全隐患需甲方解决，若出现不安全事故造成人员伤害或经济损失的.，甲方负全部责任。
4、对乙方提出的有关安全问题，应尽全力解决。
二、乙方责任
1、乙方必须持国家颁发的有关证件上岗，严格遵守操作规章，不得违章操作。
2、乙方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方公司对安全的管理要求，严格遵守各项安全管理规定。
3、乙方要做到出现问题时随叫随到，并且在作业期间不得擅自离岗或找人顶替，要做好各项记录登记工作，确保安全运行。
4、乙方人员不准私自动用、拆卸甲方单位的用电设施，在进行工作过程中，必须自己配备、使用合格（经有关部门检验合格）的专业电工工具，否则，造成任何违章操作的甲乙双方和第三方人员伤亡的意外情况和经济损失，由乙方负全部责任，甲方概不承担。
三、本协议未尽事宜，一律按国家法律法规办理。如本协议内容与国家法律法规有抵触，则以国家法律法规为执行标准。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
五、本协议自签字盖章之日起执行。
甲方：
乙方：
________年____月____日
电工协议书4
甲方：________
乙方：________
根据《合同法》有关规定，甲方、乙方经友好协商，确定由乙方承包甲方管理建材小区南区物业区域的日常清洁工作。为规定双方之义务并保证双方之权益，特订立以下合同条款：
一、委托管理事项
项目名称：________清洁
二、清洁范围
甲方所辖任丘市建材小区南区的日常清洁，工作具体如下：
1、小区内住宅楼层面的公共区域、门窗、扶手栏杆，并保持楼道墙面的清洁。
2、保洁区内__（不含装修__）的收集（清运掏__桶的工作有甲方负责）；
3、小区院内清洁包括：硬化路面的清扫，全天巡视保持清洁。
三、承包方式
1、采用包工、包料、包工具、包设备、包质量、包。
2、室内外保洁：公共区域：要求达到甲方要求的清洁标准和工作标准。
四、甲方责任和义务
1、指派一名负责人负责协调甲、乙双方的关系，对乙方提出合理之工作协助，要求及建议，甲方应予全力支持。
2、负责协调业主与乙方的关系，及时解决业主的需求。
3、在楼内外设置适量__桶（果皮箱）、废纸篓等清洁用品，便于环境卫生的保持。
4、要求及教育甲方员工自觉维护小区内的清洁卫生，对破坏本项目清洁卫生形象之行为应给予及时制止与纠正。
5、如遇特殊情结工作需求时，须提前或到现场通知乙方安排人员进行清洁工作。
6、有权修改相应之管理措施、监督标准等，以保证乙方按照合同及其它议定之要求工作。
7、免费向乙方__清洁所需用水、用电及工具房间一间，供乙方存放工具、材料、设备。
8、有权监督和考核乙方用水用电的情况，控制其使用量。对乙方的人员、设备及物耗有核定权利。
9、定时对乙方承包范围内的卫生清洁质量进行检查考核、监督、检查合同执行情况，发现有质量、态度等问题，及时沟通协商。
五、乙方责任和义务
1、乙方按实际需求配备人员，如果发生变动需要提前与甲方协商同意：
2、每月与甲方协商清洁作业计划，接受甲方关于清洁计划的合理建议和要求。
3、按照双方商定之人数，选派素质良好、热情、形象健康、业务熟练之专业人员进入现场工作。指定现场主管人员，具体安排及全面督导日常清洁综合工作，巡检现场清洁卫生情况及工作日志，及时处理甲方投诉，并保持与甲方相关负责人的日常__，以便于工作配合与协调。
4、保证派驻甲方的所有工作人员在工作时间必须统一着乙方作业工服、正确佩带工作证，着装整齐有序，不可擅自改变制服的穿着形式，私自增减饰物等，并保持干净、平整，无明显污迹、破损。保持个人卫生清洁，并劲量统一穿着深色平底布鞋。
5、严格教育、培训和管理派驻甲方的清洁人员，遵守甲方的各种规章制度，维护甲方的工作和生活秩序，不私自进入不准进入的地方，不准在工作区域内就餐、吸烟等，要求讲文明礼貌，不大声喧哗、吵闹，注意自身的'言行，并在工作是保证“适时回避”的原则。如遇客户迎面而来，应暂时停止清洁，主动让路，并向客户点头问好。遇到客户询问问题，要立刻体制工作，耐心仔细地回答客户提问。如因乙方员工造成不良后果，责任由乙方负责；如清洁过程中乙方员工与业主（客户）发生吵架，或产生了业主（客户）的有效投诉，甲方协同乙方共同协商解决。
6、爱护甲方财务，如造成损失和损坏，将负责照价予以赔偿。
7、负责承包业务所需清洁设备、工具、清洁材料及清洁保养技术，保洁工具应放置在规定位置，并摆放整齐。
8、负责对派驻甲方之人员的培训，每个员工每月至少达到4个小时的培训时间。
9、楼内保洁员日常工作时间：上午下午院内清洁人员工作时间：员工每周休息1天，国家法定假日发放双倍工资。
10、负责承担乙方员工之工资、住宿、保险、福利及其它一切费用和人身责任。教育员工严格遵守有关作业规定，符合现场管理要求（乙方在进场后一月之内必须给员工__意外保险），杜绝事故的发生，若乙方工作人员在完成工作任务时造成自身货第三者发生伤亡等事故，由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。
11、按甲方要求及时调整不符合要求的人员，乙方在接到通知后第二天须予以调整：除工作质量不合格及违反乙方工作标准和要求的人外，乙方不得擅自更换派驻的工作人员。乙方如出现人员缺编情形，需在三天内补齐，否则按照缺编人员数量、缺编天数（含给予的3天）及人均费用标准扣除相应的清洁费。
甲方：________乙方：________
法定代表人（或授权代表人）：________法定代表人（或授权代表人）：________
________年________月________日________年________月________日
电工协议书5
甲方：___________________
乙方：___________________
一、第一条工程概况
1、装修施工地点：___________________
2、工期：_________________年________________月________________日至_____________年________________月________________日
3、本项工程预计费用____________元人民币。
二、第二条材料供应的约定
1、甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的.双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
三、第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20__并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3、工程竣工：_________________乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
四、第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：_________________
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
五、第五条违约责任：_________________
1、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。
六、第六条纠纷处理方式：_________________
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
电工协议书6
招聘方： （简称甲方）
受聘方： （简称乙方）。
根据《中华人民共和国劳动法》和有关劳动政策法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议。
第一条、协议期限
协议生效期限为 个月，从年 月 日起至 相关工程结束 止。
第二条、工作内容
1、负责本项目部及工地的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。
2、认真学习和掌握先进的电力技术，熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。
3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程，保证安全供电，保证电气设备正常运转。
4、经常深入现场，巡视检查电气设备状况及其安全防护。
5、负责月底抄录用电单位电表并整理报送财务。
第三条、劳动纪律
1、甲方应根据《劳动法》和有关规定，制定各项具体规章制度。
2、乙方应遵守国家法律、法规和甲方依法制定的各项具体规章制度；严格操作规程和工作规范；爱护甲方财产，遵守职业道德；服从甲方的管理和教育。
3、乙方违反劳动纪律，甲方可依据国家法律、法规和本项目部相关规章制度，给予纪律处分、经济处分，直至解除劳动协议。
第四条、劳动报酬
1、乙方月工资为： 元/月，工资已包含社会保险金。
2、乙方每月工资由甲方于次月20日发放。若工资发放日适逢周日或假日，甲方可提前或推后一日或数日发放。若甲方推后半个月未发放工资，视为违约。
3、乙方在甲方工作期间，甲方除支付乙方工资外，负责乙方职工餐及住宿的.提供，除此不支付其它任何费用。
4、乙方在工作期间福利待遇与甲方正式职工相同，乙方如在工作期间请假，甲方不支付请假期间工资。
第五条、协议终止及违约
1、如乙方终止协议，必须提前半个月向甲方提出书面申请，经甲方同意后可办理终止手续。
2、如果乙方违约，造成甲方损失，乙方加倍赔偿甲方损失。
3、乙方要自觉维护和遵守国家法律、法规条例及甲方规定的各项规章制度。乙方触犯甲方规定的相关制度，甲方有权对其予以警告、处罚、直至辞退。
4、甲方因项目工程竣工有权终止本协议，并提前一个月通知乙方，协议终止时，甲方得结清乙方的工资。
第六条、其它
1、甲、乙双方就履行本协议所发生一切争执，同意以劳动局为第一审理机关。
2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效，具有同等法律效力。
甲方：
乙方（姓名）：
签约代表人：
身份证号码：
职称：
户口所在地地址：
年 月 日 年 月 日
电工协议书7
合同编号：_________
甲方：_________
地址：_________
电话：_________
乙方：_________
地址：_________
电话：_________
甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，双方本着友好合作的态度，按照等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。
一、施工责任
1、甲方责任：提供布线所需管材、桥架及电缆等;提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》;对布线提供技术支持，并进行现场监督，如发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同;
2、乙方责任：自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。
严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的.标号。
标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。
乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。
乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。
二、付款方式
1、工程完成50%以上支付工程款50%，付元
2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付元
3、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付元
三、设计
1、甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向)，并负责交底工作.
2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.四、工期从年月日起至年月日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费元/天五、施工安全在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。
六、工地现场管理
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟。
七、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
八、合同争议
1、出现争议甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
九、施工安装要求
1、弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。
2、弱电线路按国际通行方式综合布线/568标准施工。
3、所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在管子和钢管里不能有接头。
4、预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。
5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范/50312-______进行施工。
6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
7、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
8、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。
如竣工验收时如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。
9、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
甲方：___________
乙方：___________
____年_____月_____日
电工协议书8
甲方：______
乙方：______
为加强____________的管理，确保电路、用电，经甲乙双方共同协商，特制定协议。
一、甲方责任
1、甲方应认真执行《中华人民__生产法》、《中华人民__电力法》和__部门的有关规定以及甲方对工作的`管理要求。
2、甲方应向乙方__岗前专业培训，并熟悉单位电力线路分布图，经培训考核合格后，乙方才可进入甲方配电室进行操作。
3、甲方应向乙方交清工作环境和各重点要害部位等注意事项，为乙方__规范的操作环境，有不隐患需甲方解决，若出现不事故造员伤害或经济损失的，甲方负全部责任。
4、对乙方提出的有关问题，应尽全力解决。
二、乙方责任
1、乙方必须持国家颁发的有关证件上岗，严格遵守操作规章，不得违章操作。
2、乙方应认真执行《中华人民__生产法》、《中华人民__电力法》和__部门的有关规定以及甲方公司对的管理要求，严格遵守各项管理规定。
3、乙方要做到出现问题时随叫随到，并且在作业期间不得擅自离岗或找人顶替，要做好各项记录登记工作，确保运行。
4、乙方人员不准私自动用、拆卸甲方单位的用电设施，在进行工作过程中，必须自己配备、使用合格（经有关部门检验合格）的专业电工工具，否则，造成任何违章操作的甲乙双方和第三方人员伤亡的意外情况和经济损失，由乙方负全部责任，甲方概不承担。
三、本协议未尽事宜，一律按国家法律法规办理。如本协议内容与国家法律法规有抵触，则以国家法律法规为执行标准。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
五、本协议自签字盖章之日起执行。
甲方：
乙方：
________年____月____日
电工协议书9
合同编号：_________________
甲方：_________________地址：_________________电话：_________________联系人：_________________传真：_________________邮编：_________________
乙方：_________________地址：_________________电话：_________________联系人：_________________传真：_________________邮编：_________________甲
乙双方为_________________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况1、工程名称：_________________(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址：_________________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的`前提下完成如下工作：1)完成_________________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约__________________米金属桥架安装；约__________________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额本合同预算总金额为：(人民币)__________________元整(__________________)
六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：__________________
乙方(签章)：__________________
法定代表或其委托人：__________________
法定代表或其委托人：__________________
地址：__________________
地址：__________________
开户行：__________________
开户行：__________________
帐号：__________________
帐号：__________________
签约时间：__________________签约地点：__________________
电工协议书10
甲方：______
乙方：______
为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的，依据国家相关法律法规的规定，结合工程项目建设实际情况，经甲、乙双方协商一致，达成以下协议。
一、乙方承接工程业务应当具备相应的资质，并保证在施工期各类证件的有效性、合法性，应具有生产保证体系和责任制度，并设立专门的施工小组，设置专职员，乙方对现场和作业面要采取有效的防护措施，确保技术防护措施费用于防护，符合建设工程标准。
二、乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规、行业标准及建设部和当地__、建委颁发的有关治安、消防、交通管理规定及条例，严格按甲方消防保卫制度以及建设施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受建设方的检查。乙方在施工期间必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方人员的管理和监督检查，对违章作业人员甲方有权令其纠正、处罚或停止作业。乙方在施工现场醒目位置应设置本单位的施工标志，悬挂警示标语、警示牌等。
（1）、施工期间，乙方是工程项目的管理主体，甲方根据属地管理原则负责监督检查。
（2）、施工单位专职员必须每天坚守工地，巡回检查，及时消除隐患。
（3）、特种作业人员必须持有操作证，严禁无证上岗，乙方自带或外租的设备、设施，确保性能完好，进入施工现场，大型机械设备应当具备生产许可证、产品合格证、产品使用说明书和设备履历书。
三、乙方必须为现场施工人员__符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，乙方对施工现场人员的工业卫生防治工作负责。
四、乙方应坚持召开班前会，对施工作业人员进行教育并根据当天任务提出具体防范措施。
五、施工场所有两个以上施工单位在同一作业区域施工，可能危及对方的`，应当签订管理协议，明确各自的管理责任和应当采取的措施，并指定专兼职管理人员进行检查或协调。
（1）、乙方必须制定冬季、雨季等季节性施工及特殊作业措施方案并严格执行。
（2）、按规定的一级危险品的运输、保管和使用进行严格监督，防止公害事故发生；爆破器材的保管、使用、运输符合有关规定，对爆破作业必须严格执行爆破规程，办理相应的审批手续，爆破时派专人负责。
（3）、乙方在施工过程中，要保证施工现场道路畅通，当每个工作节点完工后应及时整理现场，做到文明施工。
（4）、如施工现场发生事故，乙方应及时、如实按照事故的级别及国家规定立即向甲方及__有关部门进行报告，并积极组织抢险。
（5）、自然灾害事故及因乙方原因造成的事故均由乙方自行负责，与甲方无关，因乙方原因给甲方和其他方造成的损失应给予赔偿。
六、甲方给乙方__具备施工条件的施工现场、运输通道，施工现场就近指定施工所需要的水、电接口，告知施工场所的危险因素，确保施工进行。
七、乙方应根据有关法律规定，对从事危险岗位作业人员办理工伤保险等手续。
八、乙方应管好员工不要随便进入甲方生产作业区域，参观、游览等，如若不按规定执行，造成的一切后果，由乙方负责。
九、甲乙双方管理人员相互__，加强沟通，及时交流信息，共同搞好施工工作。
__、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效至施工完成后自动失效。
甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______
甲方代表（签字）：______乙方代表（签字）：______
______年______月______日______年______月______日
电工协议书11
甲方（工程承包人）：_____有限责任公司
乙方（电工分包人）：_____
甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电工劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：大兴安岭林业集团总医院改扩建项目附属用房及院区工程
工程地点：（加格达奇区）大兴安岭林业集团总医院
分包范围：职工患者食堂、制氧间、消防泵房电气工程。
分包性质：包工不包料（含部分辅料及施工机具）
提供分包劳务内容：
按职工患者食堂、制氧间、消防泵房设计图纸及中标文件中包含的全部电气工程。
2、分包工作期限
开始工作日期：20xx年4月日，结束工作日期：年8月30日，非乙方原因造成的工期延误，工期可顺延，但必须有甲方现场代表签字方可生效。
3、质量标准
工程质量：按总包协议有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到合格标准。
4、图纸
4．1甲方应在劳务分包工作开工前，向乙方提供图纸1套。
5、项目经理
5．1甲方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理1人为赵春和，职务：项目经理。
5．2乙方委派的担任驻工地履行本协议的负责人人为。
6、甲方义务
6．1按时提供图纸，及时交付应供材料，所提供的施工及安全设施包括脚手架、安全网；
6．2按本协议约定，向乙方支付劳动报酬；
6．3负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
7、乙方义务
7．1对本协议劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
7．2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；
乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划，甲方有权进行处罚，或安排其他劳务分包人施工（甚至更换乙方）赶工所需费用从乙方报酬中扣除。
7．3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
7．4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
7．5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，现场每天必须做到工完料净地清的标准，若有违反，按情况每次罚款100-500元，做好自身责任区的治安保卫工作；
7．6做好施工内业工作，按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；
7．7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
7．8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；
7．9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
7．10乙方应对其作业内容的实施、完工负责。严格按施工图施工，预留好每个孔洞；材料应收放整齐，每天统一清收废角边料；还负责工地内施工用电的'安装与成品维护。
8、安全施工与安全防护
8．1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
8．2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。
发生的安全事故一律由乙方承担相应法律责任及发生的所有费用。
8．3乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应采取安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。
8．4乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方自行负责供应，不佩戴安全帽一律不准进入施工现场。
9、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即上报甲方，同时按双方约定及法律规定对事故及时进行处理。
10、保险
10．1乙方必须于施工开始前为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，并提交被保险人名单及保单复印件给甲方备案，未办理保险的人员不得进入场地施工。否则，一经发现，每人次罚款20xx元，自发现之日起2日内乙方仍不予办理的，由甲方代为办理，并有权在结算报酬时予以扣除垫付的相应保险费。
10．2保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
11、材料、设备供应
11．1乙方应在接到图纸后天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求组织货源并及时交付；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。
11．2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
乙方有义务为工程节约用电、材料等，严格做到工完场清，每天完工后要对所有的材料、设备进行清洗、保养。对进场的材料要堆放整齐，工程竣工后有义务将所有的剩余材料、设备清收整洁，堆放到承包人指定的地点。
12、劳务报酬
12．1本工程的劳务报酬按劳务分包范围内工程房屋的建筑面积计13元∕㎡包干计算（本工程劳务报酬为固定劳务报酬，不可调整）。
13、工程量的确认
由乙方按各结算阶段将完成的工程量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
14、劳务报酬的支付
工程整体完工经甲方验收合格，扣除5%质量保证金后5日内结算。保修期2年。
15．2施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延且无权要求追加劳务报酬。
16、施工验收与配合16．1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本协议约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。
但甲方与发包人间的工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
16．2乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
17、违约责任
17．1甲方不按约定支付劳务报酬时，应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。
17．2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付1000元的违约金；
（2）乙方施工质量不符合本协议约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付的违约金为：工程总造价的3%；
（3）乙方不履行或不按约定履行协议的其他义务时，应向甲方支付违约金元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
17．3一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。
18、争议
甲方和乙方在履行协议时发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向荆门仲裁委员会申请仲裁。
19、禁止转包或再分包
乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除本协议，乙方应承担相应违约责任，并赔偿由此给承包人造成的各项经济损失，包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包人承担的违约金、。
20、协议附则
本协议双方签字（盖章）后生效，协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方：_____（公章）乙方：_____
负责人：_____负责人：_____
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
电工协议书12
甲方：
乙方：
为保证工程质量、安全、进度。顺利地将工程搞好，现决定将徐州五洋科技有限公司办公楼、E3 车间工程的 水电工程 承包给乙方，经双方协商，根据《合同法》等法律法规，凭着公平、公开、自愿、平等的原则，达成如下协议：
一、承包方式：车间
二、工程地点：铜山县珠江路
三、发包内容：按照现有图纸现场技术人员认可后施工，施工中如图纸变更， 工作量增加
四、承包方式：包清工
五、承包价格：一次抱死： 办公楼固定合同总价共计：壹万元整。(强弱电预埋线管)E3车间按建筑面积 12 元／㎡（所有线管预埋及电路安装）承包价格内所用小型工具有乙方自理。
六、工程质量：符合国家验收规范，行业评定为优良。乙方进入施 工场必须严格按技术人员规范要求施工，每一分项施工完毕后，必须经现场技术人员检验达优良后方可进下道工序施工，如未经现场技术人员验收，乙方擅自施工，其后果一律由乙方自负，并处以相应的惩罚，一次不少于1000元，在当月生活费中扣除。如意乙方拒绝签字，罚款加倍。凡在施工及验收过程中发现有不良处，乙方必须在甲方规定期限内返修，并赔偿甲方两倍的材料费，材料费按当时市场价格执行。根据情节轻重给予处罚1000~10000不等，如情节严重的给予10000~50000元不等的罚款。
七、安全事故：在整个施工过程中，乙方工作人员进入施工现场， 必须提供身份证复印件和签订《三级安全教育》协议书，乙方在施工中如违背操作工艺和违反安全生产管理制度，所发生的`一切安全事故皆有乙方自行承担，与甲方无任何关系。如甲方违章指挥乙方有权拒绝施工或停工（乙方施工人员进入现场必须配戴安全帽，高空作业必须配戴安全带），乙方施工人员打架斗殴不管谁对谁错每人一次罚款1000情节严重者交送给公安部门处理。
八、工期：按建设单位大合同为准，因乙方误工或消极怠工而拖延 工期的享受建设单位处罚施工单位同等的罚款。
九、结算方式：办公楼每完成一层付款 壹仟元整 以此类推，五层 全部施工完成付办公楼总价的 80%
E3车间施工至60%的工作量时付合同总款的40%，所有工程完成之后在付合同总款的40% ，其余的20%在完工之后2个月内一次性付清。
十、甲方责任：提供图纸所需的一切材料，并在计划报后2天内及 时进场
十一、 乙方责任：乙方进入施工现场内，必须遵守工地一切规章 制度，服从甲方现场管理人员的管理安排，每周的工作计划，乙方必须保证不折不扣的完成，否则甲方有权采取措施严肃处罚，其款项用在乙方工资中直接扣除。现场个班组必须做到工完料清，材料、设备应分类堆放整齐，各工种之间要协调配合。
十二、 材料管理：甲方收料员按照乙方要求合理地指定堆放材料， 在施工过程中凡发现故意浪费材料者，甲方将从严从重按材料5~10陪处罚。
十三、
（1）甲方确保工程款的支付。
（2）乙方要确保工程的质量、工期和文明施工
十四、 以上各条款希甲乙双方共同遵守执行。未经事宜，双方共同 协商解决。如有争议到工程所在的职能部门进行解决。 十五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，应双方代表签字后生 效，工程款结清后自动失效。
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
电 话： 电 话：
身 份 证： 身 份 证：
20xx年X月XX日
电工协议书13
甲方：______
乙方：____
根据《合同法》及《建筑法》的相关条款，本着公平、自愿的原则就____________________________工程的班组劳务分包，经甲乙双方协商同意，特拟定以下协议条款：
一、劳务分包范围和工作内容
A、施工图纸上的电气工程、给排水及采暖、(消防工程不在此范围内)。
1、交工验收配合工作及所有楼层卫生清理。
2、施工现场临时用电由乙方负责安装和管理。
二、分包性质：
单项劳务清包工(自负盈亏)。但乙方自备或自购中小型机具、手头工具及相应辅助材料。
三、质量要求：
(合格)
四、工期要求：
结合本工程项目部现场施工情况所制定的生产进度细节执行。
五、甲方义务和权利：
1、甲方负责对工程的施工组织及协调，对技术、质量、文明施工的交底和安排。
2、甲方负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、质量、文明施工、材料使用情况。
3、甲方负责解决施工中存在和发生的技术问题，负责在施工中各工种、工序间的'协调与配合。
4、甲方负责制定工期进度计划和施工方案以及工程施工管理制度、条款。
5、在乙方不能满足甲方工期、质量、的要求时，甲方有权终止合同，乙方无条件带工人先退场后结算，并按已完工作量的40%结算劳务费，工资支付给工人手中。如乙方因此闹事影响工期，一切经济损失由乙方全部负责赔偿。
6、甲方有权合理指挥、调度、安排乙方生产。
7、乙方对劳务工资发放不合理不到位，甲方有权改变发放方式(见付款方式)。
8、根据乙方职工的数量和素质，甲方有权调整乙方所施工的工作面。
9、甲方有权代扣代缴乙方应缴的税费及其他管理费。
10、乙方在施工中所有未完善的工作量，甲方有权在结算时扣除其费用。
11、甲方不负责乙方的债权、债务等连带责任。
12、乙方中途自动退场甲方有权不给结算劳务费，如造成严重后果的，一切经济损失由乙方负责赔偿。
13、因业主资金短缺或手续不全造成停工10日以上，甲方有权书面通知乙方分流工人转岗，待工程复工，乙方如不能及时组织人员恢复正常施工，甲方有权另行安排其他班组进入施工，原合同就此终止。
六、乙方的权利和义务
1、乙方可要求甲方____正常的施工环境。
2、乙方可拒绝违章、野蛮施工的指令。
3、乙方在施工中与其他班组必须相互配合、互相协调，严格按照图纸、建筑规范、规程及施工工艺进行施工。
4、乙方在施工过程中，必须无条件服从甲方管理人员以及其他上级部门的管理、指挥和调度，服从遵守现场的一切管理制度和条款。
5、乙方必须生产、不违章操作、不野蛮施工，否则发生的、质量事故责任均由乙方承担，在机械及设施的使用过程中必须爱护，并专人负责。乙方在工程施工过程中要严格按照施工图纸进行材料计划并上报，凡因乙方计算错误，导致材料出入过大，所发生的材料损失，由乙方承担。
6、乙方在施工过程中必须做到工完料净场地清，对一切工具和材料负责回收、清理，如发生浪费、损坏、丢失必须招价赔偿。到场材料由乙方使用的，下车由乙方负责安排人员卸车。
7、乙方必须根据施工情况和工作量调动能满足工期、质量、要求的素质好过硬的充足劳动力，杜绝用零散跑工，且必须持证上岗，并将施工人员花名册、身份证复印件、劳动合同上报甲方备案。
8、乙方所有职工必须遵守国家法律、法规及治安条例。
9、在施工过程中，因乙方责任导致各部门及甲方的各种罚款及扣款，由乙方全部承担。
10、乙方必须按规定及时办理职工的暂住证、劳务证、就业证、操作证等证件。
11、乙方必须承担本工程一切不可抗拒因素所造成的误工经济损失。
12、乙方必须无条件与甲方签订责任书。
13、因业主资金不到位或手续不全造成停工10日以上，班组有权组织工人分流到其他工地，工地复工后，班组有义务恢复正常施工。
14、乙方自行解决食宿问题，费用自理。
七、分项工程承包单价及结算方式：
1、结算单价
A、在保证工期、质量、的前提下，甲方按_____元/平方米(按照施工图纸上的建筑面积)给乙方进行结算。
①、甲方对乙方按实际工程量进行结算；
②、本工程图纸设计变更单项工程量不超过20xx元的，不给计算；
③、乙方必须具有甲方派驻现场主管人员签字的结算书，公司总经理签字后方可生效。
八、付款方式：
1、甲方每年度分四次给乙方支付劳务费：学生上学每人500元人民币，农忙款每人1000元人民币，工人返乡时回家路费每人20xx～3000元人民币，其余劳务费在每年度农历12月25日前支付，以上劳务费发放总额不得超过乙方实际完成工作量劳务费总额的90%，剩余劳务费在本工程竣工交付使用，甲方与业主结算后支付。保修费用按国家有关规定，到期后一次性返还给乙方。
2、跨年度工程，甲方给乙方支付劳务费不超过乙方实际完成工程量总额的80%。
3、每次劳务费发放前，乙方必须把职工的工资表造好附带职工复印件上报甲方财务(工资表总额不能超过预算金额)，有财务到银行____、按照工资表把工资划到每个职工账上。如果乙方不配合工作，工资发放不到位，一切责任由乙方自己负责。
九、补充条款：
一、违约责任：
1、因乙方原因造成工程停工或工期延误，乙方承担给甲方造成的一切经济损失，且每停工或延误一日，应向甲方支付5000元违约金。
2、因甲方原因造成工程停工或工期延误，甲方应顺延工期。
二、争议：双方在履行合同发生争议时，可以自行和解或要求有关部门调节，如任达不成共识，可按下列方式解决：
1、向合同签证地仲裁____申请仲裁；
2、依法向有管辖权的人民法院起诉。
三、其他事项
1、此协议一式三份。经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。工程竣工付清工资款后，此合同书自动解除。
2、本协议未尽适宜，双方协商解决。
以上协议条款系双方共同遵守和执行，如有违约，有违约方承担一切经济及法律责任。
甲方(公章)：________________乙方(公章)：_______________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电工协议书14
一、合同双方
甲方：(竣泰灯饰配件厂)
乙方：(施工方)：
甲方 工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止事故发生，经双方协商签订协议如下：
二、承包内容：
电气工程，包括电照、电视、电话、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工。乙方施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前提出材料计划，按时完成甲方安排的`施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过甲方准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方施工时需自带施工工具，甲方配合拉电线等。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。
7、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工。
8、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。
四、承包款结算方法：
乙方每完成一道工序需向甲方报告， 履行签字手续后结算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。
甲方签字：
乙方签字：
年 月 日
电工协议书15
甲方：（以下简称“甲方”）
乙方： （以下简称“乙方”）
为加强xxxxxx的安全管理，确保电路、用电安全，经甲乙双方共同协商，特制定安全协议。
一、 甲方责任
1. 甲方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方对安全工作的管理要求。
2.甲方应向乙方提供岗前专业培训，并熟悉单位电力线路分布图，经培训考核合格后，乙方才可进入甲方配电室进行操作。
3. 甲方应向乙方交清工作环境和各重点要害部位等安全注意事项，为乙方提供安全规范的操作环境，有不安全隐患需甲方解决，若出现不安全事故造成人员伤害或经济损失的，甲方负全部责任。
4. 对乙方提出的有关安全问题，应尽全力解决。
二、 乙方责任
1. 乙方必须持国家颁发的`有关证件上岗，严格遵守操作规章，不得违章操作。
2. 乙方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方公司对安全的管理要求，严格遵守各项安全管理规定。
3. 乙方要做到出现问题时随叫随到，并且在作业期间不得擅自离岗或找人顶替，要做好各项记录登记工作，确保安全运行。
4. 乙方人员不准私自动用、拆卸甲方单位的用电设施，在进行工作过程中，必须自己配备、使用合格（经有关部门检验合格）的专业电工工具，否则，造成任何违章操作的甲乙双方和第三方人员伤亡的意外情况和经济损失，由乙方负全部责任，甲方概不承担。
三、 本协议未尽事宜，一律按国家法律法规办理。如本协议内容与国家法律法规有抵触，则以国家法律法规为执行标准。
四、 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
五、 本协议自签字盖章之日起执行。
甲方签字（盖章）
乙方签字（盖章）
年 月 日
【电工协议书】相关文章：
电工协议书06-01
电工安全协议书05-25
电工协议书（通用）06-15
弱电工程协议书12-17
电工协议书15篇06-12
电工协议书15篇03-24
[优]电工协议书15篇06-01
电工协议书常用15篇06-13
电工协议书锦集(15篇)06-12
水电工班组劳务分包协议书11-10
