【实用】授权委托书范文集锦7篇
在被委托人做出违背国家法律的任何权益时,委托人有权终止委托协议。随着社会一步步向前发展,委托书在处理事务上使用的情况越来越多,那么问题来了,到底应如何写一份恰当的委托书呢?以下是小编为大家收集的授权委托书7篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
授权委托书 篇1
XXX支行:
单位:广州市**有限公司
法人代表人:
身份证号码:
受委托人:
性别:
身份证:
办理银行结算帐户销户手续。
授权有效日期:年月日至年月日
(附:法人代表人、受托人身份证明)
单位公章:
(法定代表人签名):
年月日
授权委托书 篇2
委 托 单 位:
受委托单位:
签 订 时 间:
签 订 地 点:
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方:
北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方: 北京 (以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。
(一)、工程概况
1、工程名称: 国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目
2、工程地点:
3、建筑面积:
4、结构类型:
5、层 数:
6、结构完成日期:
7、工程竣工日期:
(二)、试验检验范围及试验检验资料标准
1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规 及见证
复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规 及见证
试验检验,并提供砂浆配合比。
2、 乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》dbj01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式 肆 份。
3、 对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。
(三)、试验检验费用收取标准及结算方式
相应单价的
%支付乙方试验检测费用。单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。
甲方每月25日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。
(四)、甲方的权利与义务
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。
2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。
3、本合同有关条款中甲方应负的责任。
(五)、乙方的权利与义务
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。
2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。
3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。
(六)、 违约责任
1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。
2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。
(七)、合同的效力
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方指定签订合同的公章为北京城建十建设工程有限公司合同专用章,其它印章一律不具备效力。
本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖北京城建十建设工程有限公司合同专用章后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。
(八)、其它约定事项
收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。
(九)、争议解决方式
本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。
(十)、附则
本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。
委托单位名称: 受委托单位名称: (盖章) (盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
单位地址: 单位地址:
联系电话: 联系电话:
传真: 传真:
签定日期:签定日期:
授权委托书 篇3
托单位名称(注:若为自然人,则改为“委托人”):
住所地:
法定代表人姓名:
职务:
受委托人姓名:
工作单位:
联系电话:
受委托人姓名:
工作单位:
联系电话:
现委托在我单位(注:若为自然人,则改为“我”)与纠纷一案中,作为我方的委托代理人。委托权限如下:(注:根据案件的类型和阶段选用)
1、代为参加(诉讼、仲裁、执行、复议、听证等)活动;
2、代为承认、变更或放弃(诉讼、仲裁、执行、复议、听政等)请求(该项权限用于代理一审原告、二审上诉人、再审申诉人、仲裁申请人、执行申请人、复议申请人、听政申请人等);
3、代为签收有关法律文书,进行和解。
委托单位(注:若为自然人,则改为“委托人”):
法定代表人:
年月日
授权委托书 篇4
委托人:
受托人姓名:
我公司委托上述受托人办理 事项,特此授权。
权限范围: 。
(委托人签字或盖章)
年 月 日
受托人身份证复印件
法定代表人授权委托书
委托人:
受托人姓名:
本人委托上述受托人办理 事项,特此授权。
权限范围: 。
(委托人签字或盖章)
年 月 日
受托人身份证复印件:
法定代表人证明文件
授权委托书 篇5
中国XXX保险股份有限公司XXXX分公司/中心支公司:
贵公司保险单项下的被保险人已发生事故,现该保单保险金权利人委托持其本人身份证及相关索赔资料前往贵公司代为办理理赔申请。
委托期限:自年月日至理赔结束时止。
委托人郑重声明,凡由本授权委托书引发的任何法律或经济纠纷由委托人承担,与贵公司无关。
委托人签名栏:
委托人(签名)
身份证号码:
与被保险人关系:
日期:
受托人签名:身份证号:
受托人联系电话:日期:
授权委托书 篇6
本人为 幢 室的业主/住户,现委托南京嘉润物业管理有限公司星雨华府物业服务中心代收需要办理签收手续的.邮件及快件。
本人声明:
1、因邮件签收所引起的法律责任或经济责任由本人承担;
2、代收人不承担邮(快)件外包装及物品损坏的责任;
3、邮(快)件送达时,由本人电话通知被委托人;
4、本人如七日内未领取邮(快)件,后果本人自负;
5、公安、司法及银行的邮(快)件由本人亲自签收。
特此委托
委托人:
联系电话:
年 月 日
授权委托书 篇7
中国工商银行重庆市分行银行卡中心:
按照《国家发展改革委关于优化和调整银行卡刷卡手续费的通知》(发改价格[20xx]66号)、中国人民银行《关于切实做好银行卡刷卡手续费标准调整实施工作的通知》(银发[20xx]263号)的要求,以及中国人民银行、中国银行业监督委员会、公安部、国家工商总局《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》(银发
[20xx]142号文)中第三条“进一步强化对受理市场的风险管控”中第(十一)条“ 遵守收单市场秩序:严禁收单机构为了自身短期利益而出现争抢优质客户、一柜多机、不记成本降低商户结算手续费等非理性竞争行为”的规定。经本单位研究决定:
一、特委托贵机构作为本单位人民币银行卡POS业务的唯一收单机构,提供POS收单服务。
二、本单位承诺:即日起,贵机构为我单位唯一收单机构,我单位解除 签订的特约商户协议,并主动退还前期布放的POS机具。
三、本单位相关信息:
商 户 号:
商户名称:
开户名称 :
营业执照号码:
法人代表:
注册地址:
【【实用】授权委托书范文集锦7篇】相关文章: