施工承包协议书汇编八篇
在发展不断提速的社会中，各种协议频频出现，协议具有法律效力，确立某种法律关系。写协议需要注意哪些问题呢？下面是小编整理的施工承包协议书8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
施工承包协议书 篇1
发包方(简称甲方)：______承包方(简称乙方)：______
住址：__________________住址：__________________
经双方协商同意，甲方将部分_________________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下：
第一条、工程名称：
________________________________
第二条、工程期限：
自______年______月______日起，至______年______月______日止，共计______日。本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。
第三条、质量标准：
乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。
第四条、工程单价：
________________________________
第五条、结算方式：
由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。
第六条、质量责任：
1、本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。
2、乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。
第七条、安全责任：
1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。
2、乙方负责本职工的安全教育工作。
第八条、工程验收：
1、工程质量验收务必按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。
2、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
3、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不贴合要求，甲方有权根据状况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。
第九条、违约责任：
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约职责。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每一天按1000元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体状况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
第十条、争议解决：
双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
第十一条、其他约定
1、本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。
2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。
3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
4、本协议未尽事宜，双方协商解决
甲方：_______________乙方：_______________
代表人：_____________代表人：_____________
联系电话：___________联系电话：___________
签约地点：___________签约地点：___________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
施工承包协议书 篇2
甲方：
乙方：
根据电厂（华瑞）项目部安全文明、质量进度工作需要，现就电厂煤管楼，分包的项目施工中的有关事宜，经甲乙双方共同协商达成以下条款，望双方共同遵守。
一、安全文明协议：
1、乙方进入施工现场，必须严格服从甲方管理人员指挥，戴好安全帽，上架是必须戴好安全带，如发现没戴人员罚款从各班组工程款扣除。
2、乙方进入施工现场，应加强对本班组成员的安全教育和技术交底，严禁在施工中违章作业。
3、乙方班组成员应保护现场安全设施标志，严禁破坏保护设施，不用的材料必须堆放整齐，严禁乱扔乱放。
二、质量与进度要求：
1、乙方应严格按照甲方的施工方案进行施工，认真做好计量管理工作，若因违规操作所造成施工质量质量问题和返工给甲方带来的损失由乙方承担全部责任。
2、乙方施工进度必须满足甲方的要求，必须服从甲方的管理，严格执行施工规范和安全操作规程，若在施工过程中导致的安全事故乙方应承担一切经济损失，甲方不承担任何责任。
三、木工：
1、木工班组承包所有的扎模工程（其中包括二期结构），铁丝、钉、机具由乙方提供。
2、工程结束后提钉模板方料归类堆放。
四、付款方式：承包价格按图纸建筑面积每平方 元，按公司承包合同付款，余款年底付清。
五、此合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
施工承包协议书 篇3
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
甲方承建的___________________工程，其中钢筋分项工程施工，确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质，按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以资双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、承包范围：
2、承包内容：
3、承包方式：
4、承包单价：Ⅰ、_______元/吨；Ⅱ、_______元/㎡
①、此单价为优质优价，必须满足设计及施工规范要求，保证质检等部位验收合格。
②、保质保量，高峰时期不能少于_______个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。
③、安全文明施工，现场做到活完料尽现场光。
5、单价的组成
①、施工所需要的铁丝、小型工具。
③、乙方职工各项加班费，保险费。
④、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治，处理费。
⑤、无论何种原因造成停工，窝工期间所需要或发生的各项费用。
⑥、工程质量的质优价费。
⑦、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。
6、付款方式：
7、工程期限：
（1）乙方依据甲方进度要求合理配备人员，不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位，在要求工期内不能完成自己所承包作业，所发生的损失乙方负责承担，甲方有权将乙方清退出场。
（2）如因材料供应不到位，工期将延续。
二、甲方责任
1、项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。
2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部分由乙方自理）。
3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。
4、向乙方提供弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。
5、负责办理乙方进场所需的（应由甲方办理的）相关手续。
6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育，对质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。
7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。
三、乙方责任
1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地，到项目部报到上班，每天参加项目部班前会。熟悉图纸，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工作。
2、服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、部门检查监督。
3、遵守甲方各项规章制度的管理，安全施工。
4、乙方必须与施工作业人员签订用工协议，副本由工地办公室存档。
5、甲方所排施工进度计划，乙方应无条件服从，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。
6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟悉图纸和施工方案以及管理制度。
四、安全文明施工
1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。
2、乙方若发生重大伤亡事故，甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任，乙方承担所有费用。
五、工程质量
质量要求：必须按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工，符合监理质检部门质量验收要求，如有质量事故延误工期，由乙方赔偿甲方因此受到的损失。
六、材料丢失、损坏责任，机械使用责任
（1）材料：由乙方造成的材料的浪费，将按照市场价格从乙方工程款中扣除。
（2）机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方负责
七、违约责任
1、甲方的违约责任：
（1）因提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
（2）因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
（3）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。
2、乙方的违约责任：
（1）施工期间，因乙方的原因致使造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。
（2）因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
八、合同生效与终止
1、双方在协议书中约定合同生效方式。
2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。
3、合同的`权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
九、附则
1、本合同正本________份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存________份。
2、争议解决
若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。
3、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
代表人：
联系电话：
签订日期：
乙方：
代表人：
联系电话：
签订日期：
施工承包协议书 篇4
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
本着诚实信用、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》和相关法规、规章，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利义务，经过协商双方达成以下协议。
一、承包项目：
二、承包方式：
三、承包价格：
四、价款结算方式：
五、工期要求：
六、质量要求：
1、乙方必须确保工程质量，达到______________________________标准，如因乙方因素而达不到此质量标准的，则处以乙方工程总价的______%处罚。
2、除了以上标准，尚应遵守国家有关的标准、规范和行业规程等；并严格执行工程建设强制性标准。
七、安全要求：
1、进入施工现场必须遵守安全生产有关规定，安全生产，文明施工。
2、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽，严禁安全帽放在一边不佩戴。
3、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
4、工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。
5、工人进场应具有相关证件，国家规定须具备一定资质才能从事的工作，一定得符合相应条件。
八、违约责任：
甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。
九、争议解决：
如若发生劳动争议和经济纠纷，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
十、附则：
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。
3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
十一、本协议未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
住址：
代表人：
签订地点：
_______年____月____日
乙方：
住址：
责任人：
签订地点：
_______年____月____日
施工承包协议书 篇5
发包方（甲方）：承包方（乙方）：风险提示：发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，甲方砌砖分项工程发包给乙方施工，经双方协商同意，达成如下条款，签订本合同，双方共同遵守
第一条、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条、工程内容：
第三条、承包范围：
第四条、承包方式，以下两种方式择一选（）
1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包安全、包文明施工、包工期的方式承包。
2、包泥工工种施工作业的小型工具，包运材料和活动脚手架到作业现场。
第五条、工程计价方式：
第六条、质量标准：风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、工程质量必须达到《砌体工程施工质量验收规范》《抹灰工程质量验收规范》，达到建设单位、监理单位和甲方对质量的要求。
2、甲方《施工技术交底》明确的质量要求。
第七条、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、本合同所承包工程的工期定为____日历天，工期计算的起止时间是：________年____月____日开工，________年____月____日竣工
2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
3、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。
第八条、付款方法以下方式各选一种：
1、工程完工且验收通过后一次性付清。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。
2、结算程序：每月底结算当月____日前的工作量，乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序主管施工员签字接收，经项目经理审核，报公司工程部结算核定，总经理签字同意后，项目部在下月____日左右予以支付。
第九条、双方责任
1、甲方责任：风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
（1）提供乙方进场人员的生活住宿条件。
（2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
（3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。
（4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任：
（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
（2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的行政和经济责任。
（3）文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，如发生工人不遵守纪律，打架、赌博等行为，每次罚当事人_____元。
（4）严格按照甲方规定的配合比下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。如发生不清理施工作业现场、从楼上往下倒垃圾，每次罚当事人________元。
（5）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。机械（搅拌机、砂浆机等）要固定专人负责操作，避免人为的机械损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。
（6）经批准进场的工人进场时须持有效证件，特殊工种必须持有上岗证、操作证，并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同；
（7）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。
第十条、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
第十一条本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
第十二条本合同一式________元份，甲方执________元份、乙方执________元份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效
甲方：住址：代表人：签订地点：________年____月____日乙方：住址：责任人：签订地点：________年____月____日
施工承包协议书 篇6
发包方(简称甲方)：______承包方(简称乙方)：______
住址：__________________住址：__________________
经双方协商同意，甲方将部分_________________砌砖单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下：
一、工程名称：
________________________________
二、工程期限：
自______年______月______日起，至______年______月______日止，共计______日。本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。
三、质量标准：
乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。
四、工程单价：
________________________________
五、结算方式：
由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。
六、质量责任：
1、本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。
2、乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。
七、安全责任：
1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。
2、乙方负责本职工的安全教育工作。
八、工程验收：
1、工程质量验收务必按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。
2、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
3、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不贴合要求，甲方有权根据状况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。
九、违约责任：
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约职责。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每一天按1000元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体状况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
十、争议纠纷解决：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
1、提交_________仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
十一、其他约定
1、本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。
2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。
3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
4、本协议未尽事宜，双方协商解决。
甲方：_______________乙方：_______________
代表人：_____________代表人：_____________
联系电话：___________联系电话：___________
签约地点：___________签约地点：___________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
施工承包协议书 篇7
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合本工程具体情况。甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则达成如下合同条款。供甲、乙双方共同遵照执行：
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：总工程量约为m3，按施工设计图纸和现场放线尺寸为准，以实际完成工程量计算。
4、工程总造价约 最终以实际工程量为准。
第二条、工程承包范围
基础砂石垫层平整、夯实用工，浇筑混凝土（商品混凝土）及铺毛石、成型后的混凝土养护、安装泄水孔、伸缩缝处理、模板安装（拆模）、架子搭设、施工区域的卫生打扫、混凝土的缺陷修补等。
第三条、合同工期
1、开工日期年月日。
2、竣工日期年月日。
第四条、质量要求
1、先铺5一7cm混凝土、再铺毛石、再浇筑混凝土，用三相50棒振捣密实。不允许重叠铺设毛石，并保持50一100mm间距。
2、浇筑毛石混凝土在100m3以内应做混凝土试件取样，并送质检站检测。
3、工程质量按相关规定验收合格为准。如有不合格返工一切经济损失由施工方负全部责任。
第五条、工程单价
1、工程单价按实际修建挡土墙方量 元/m3计算（包括人工、小型机械设备、水泥、沙、碎石等一切原材料）属包干价。
第六条、工程款支付方式
先乙方垫资10一15万元修建。以完成600m3后按80%支付工程款。余下20%竣工验收后一月内付清。
第七条、乙方权利及义务
1、为督促和保证甲方全部履行与乙方签订的合同内容，乙方将委派一名持证上岗证施工员。必须每天在施工现场，如不到现场每一天扣一百元（从工程款扣除）。
2、甲方有权对乙方的施工进度、安全、质量及各工序环节进行监督、检查并负责组织验收。
第八条、块石甲方提供，计算办法按工程量（挡土墙）的60%扣除方量。每方单价：45.00元/方，从工程款扣除。
第九条、安全责任与安全施工
1、此工程内施工中发生安全事故由乙方负责与甲方无关，应为
委派专职安全员（持证上岗）。
第十条、违约责任
甲、乙双方任何一方违反本协议中任何一项而造成损失的按照相关法律法规，由违约方承担法律责任，赔偿守约方的经济损失。 第十一条、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。
第十二条、本合同未尽事宜经甲、乙双方另行协商解决。 第十三条、本合同一式 份，甲乙双方各执 份。
甲 方： 乙 方：
法人代表： 法人代表：
电 话： 电 话：
地 址： 地 址：
合同签订日期年 月 日
施工承包协议书 篇8
发包方(以下简称甲方)：住址：
承包方(以下简称乙方)：住址：
风险提示：发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：
一、承包范围外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。
二、单价100╳100规格外墙砖单价为______元㎡；200╳400规格外墙砖：_____元㎡；板底抹灰______元㎡；顶部抹光_______元㎡，总价以实际面积结算。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
三、质量要求
1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。
2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格
3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。
四、付款甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。
五、甲乙双方职责甲方职责：
1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。
2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。
3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
4、及时提供施工所需要的材料、设备。乙方职责：
1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险；
2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；
3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款；
4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿；
5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。
六、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。从合同签订之日开始进场，在____月____日前全部完成并开始拆架。
七、安全乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
八、违约责任甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。
九、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
十、本协议的最终解释权归甲方所有
十一、协议生效条款
（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。
（2）本协议于________年____月____日在__________________（地点）签署。
（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。
甲方：代表人：签订地点________年____月____日
乙方：代表人：签订地点________年____月____日
【施工承包协议书汇编八篇】相关文章：
