退房协议书(15篇)
在当下社会,协议与我们的生活息息相关,签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。写协议需要注意哪些问题呢?以下是小编精心整理的退房协议书,希望对大家有所帮助。
退房协议书1
甲方(开发公司):_____________________________________________
乙方(买 受 人):_____________________________________________
一、乙方于__________年_____月_____日购买甲方开发的预售商品房:_______________小区_____幢(栋)_____单元 _____层_____号房(下称该房),建筑面积__________平方米,单价:__________,总价:__________,并网上签订了购房合同,合同备案编号:_________________________。
二、乙方采用的付款方式为(_____):
1) 一次性付款;
2) 按揭付款,首付款数额为:____________________。
三、该房屋目前的状况为(_____):
1)正在施工中;
2)已经竣工但未交付;
3)已交付但未入住使用;
4)现房,尚未办理产权登记;
5)其它:________________________________________。
四、因为如下原因,经过协商双方同意解除购房合同,由甲方协助办理相关撤销合同备案手续:
1)买受人无法办理银行按揭付款手续;
2)其它:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
五、甲方返还乙方购房款或首付款采用如下方式(_____):
1)现金并签署收条;
2)现金支票;
3)银行转账。
六、甲、乙双方保证上述内容属实,已无违约纠纷及其它债权、债务关系,如有任何法律责任均由双方承担,与第三方无关。
甲方(盖章): 乙方(签字):
__________年_____月_____日
__________年_____月_____日
退房协议书2
甲方:
乙方:
甲乙双方经协商,现因 原因,就解除双方于 年 月 日签订的《商品房买卖合同》(编号: ,以下简称合同)的有关事宜,达成如下协议:
①自本协议签订之日起,就乙方购买甲方开发的 小区 号楼房屋所签订的合同终止。
②乙方就在本协议签订当日办理如下事项:
a、向甲方递交退房申请书(如有共同所有人,还需递交共同所有人同意退房的书面同意书)。
b、将其持有的合同正本份,副本全部返还甲方。
c、签署"办理注销合同登记申请"。
③对于乙方所购买房屋已经发生的合同的印花税、交易费等一切费用由乙方承担。
④甲乙双方同意,乙方已支付的房款全部退还,双方协商互不追究违约责任,不收违约金。
⑤本协议经甲乙双方协商一致,自愿签订。
⑥本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
退房协议书3
甲方:
乙方:
因乙方身体原因病重需大量资金治疗,考虑到家庭经济上的困难,经夫妻双方协商,特申请将购买的 房屋退回甲方,经甲乙双方友好协商,达成以下协议:
1、 甲方收回乙方现有住宅( ),经协商总价为 元,
其中包含:
房款 元;(附缴费依据)
装修款: 元(含房屋内所有硬装、灯具、窗帘等) 无法搬运的家具: 元(附清单); 维修基金: 元;(附缴费依据) 抵押: 元;(附缴费依据) 担保费: 元;(附缴费依据)利息款: 元;(附缴费依据)
2、双方签订协议之日,甲方向乙方支付预付款(¥ 万元),(乙方同时将房款、维修基金、抵押、担保费等原缴费收据提供给甲方)乙方在收到首笔款项后,配合甲方开始办理相关银行、房管局解除抵押手续;此后,甲乙双方及时到房管部门办理备案解除及维修基金的退回事宜。乙方向甲方提供相关病例报告等,以方便甲方办理相关解除备案事宜。双方在办理过程中必须提供真实有效的材料,乙方要及时配合甲方办理退房手续。
3、乙方自合同签订之日起保护房屋内装修保持原样,并在 3 月内搬离现有房屋;乙方按照甲方要求开具装修及家具家电费发票 元,乙方搬离房屋三日内甲方将剩余款项一次性付给乙方共 万元;付款的同时,甲方将按房屋内原装修情况及无法搬运的家具清单验收,交接完双方确认,乙方将房屋钥匙交给甲方,房屋所有权归甲方所有。
4、任何一方因人为因素造成合同延误,由违约方承担全部违约责任(不可抗力与政策调整情况除外)。
5、为保护利益双方,签订协议后由潍坊市公证处进行合同公证。本协议一式三份,甲、乙双方各持一份,公证处留存一份。双方签字确认后生效。此房屋乙方是否存有债务问题,如有乙方保证在退房前解决完成,本协议签订前乙方遗留的所有欠款及债务问题由乙方自行承担,与甲方无关。
6、自本协议签订之日起,甲方不再办理乙方的`住宿费用报销事宜。
7、双方均不再提出本协议外的其它主张及有损各方形象的其他事宜,如出现承担相关法律责任。
备注:后附无法搬运的家具清 夫妻结婚证、身份证 病例证明等复印件
甲方: 地产开发有限公司 乙方: 业主
签字(盖章): 签字(盖章):
日期: 日期:
退房协议书4
_________________ 公司:
本人与_______年_____月_____日与贵公司签订了一份商品房买卖合同,合同号/所购房号为_________________。(基本情况及原因 ) 依照合同规定,本人要求解除此商品房买卖合同,请贵司依照合同尽快办理相关事宜。
本申明一式两份,双方各执一份,经双方签字后具同等法律效力。
业主签名: ___________ 公司签收:
日 期:
日 期:
退房协议书5
甲方:___________房地产开发有限公司
乙方:________________________
因甲方提供之____________花园第四期25B102号楼楼前增设一个公共厕所引起乙方不满。双主经过友好协商达成如下协议:
1、乙方答应将房退回甲方。
2、甲方承诺:
A、甲方承担所有退房费用。
B、甲方退回乙方所有购房费用及供房六期费用共计人民币:壹拾壹万玖仟伍佰柒拾壹元玖角贰分。
甲方代表签名:_______乙方代表签名:_______
___年___月___日___年___月___日
退房协议书6
出卖人(甲方):____有限公司
买受人(乙方):____,
身份证号码:
乙方于20____年9月29日与甲方就位于___苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的买卖签订了《商品房买卖合同》(编号03333),根据福建省厦门市湖里区人民法院民事判决书(20xx)湖民初字第3333号判决确定,双方签订的买卖合同已于20xx年11月11日解除,现双方就合同解除后的退房手续事宜达成如下协议:
(一)甲方于本协议签署之日起三日内将伍佰万元人民币的款项直接转入以下账户,以提前清偿乙方按揭购买上述房产的贷款。甲方支付该笔款项系对(20xx)湖民初字第3333号民事判决书的履行、为甲方退还乙方的购房款的一部分:
户名:柯总
开户行:
账号:
(二)在甲方履行本协议第一条所规定的义务后三日内,乙方应积极促成:
1、按揭银行提起注销上述房产按揭抵押登记申请,并经产权登记管理机关依法受理;
2、____市湖里区人民法院解除本案中涉案全部房产的查封措施,并经产权登记管理机关依法受理。
(三)在___苑____室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的按揭抵押登记注销后三日内,乙方协助甲方办理该房产买卖预告登记手续,并促成产权登记管理机关依法受理。
(四)退房申请经产权登记管理机关受理当日,甲方按(20xx)湖民初字第3333号民事判决书确定的金额向乙方结清应退还的购房款并支付违约金。
(五)乙方逾期履行本协议项下义务的,应根据甲方已付款金额按照银行同期贷款利率向甲方承担违约金;甲方逾期履行本协议项下义务的,应根据应付款金额按照银行同期贷款利率向乙方承担违约金。
(六)本协议书一式三份,甲、乙双方各执一份,厦门市房地产交易权籍登记中心一份。
甲方(盖章):
乙方(签字):
20__年____月____日
退房协议书7
甲方:
乙方:
因乙方身体原因病重需大量资金治疗,考虑到家庭经济上的困难,经夫妻双方协商,特 申请将购买的 房屋退回甲方,经甲乙双方友好协商,达成以下协议:
1、 甲方收回乙方现有住宅 ( ) 经协商总价为 , 元, 其中包含: 元; (附缴费依据) 房款 装修款: 无法搬运的家具: 维修基金: 抵押: 担保费: 利息款: 元(含房屋内所有硬装、灯具、窗帘等) 元(附清单) ; 元; (附缴费依据) 元; (附缴费依据) 元; (附缴费依据) 元; (附缴费依据)
2、双方签订协议之日,甲方向乙方支付预付款(¥ 万元)(乙方同时将房款、维修 , 基金、抵押、担保费等原缴费收据提供给甲方)乙方在收到首笔款项后,配合甲方开始办 理相关银行、房管局解除抵押手续;此后,甲乙双方及时到房管部门办理备案解除及维修 基金的退回事宜。乙方向甲方提供相关病例报告等,以方便甲方办理相关解除备案事宜。 双方在办理过程中必须提供真实有效的材料,乙方要及时配合甲方办理退房手续。
3、乙方自合同签订之日起保护房屋内装修保持原样,并在 3 月内搬离现有房屋;乙方按 照甲方要求开具装修及家具家电费发票 元,乙方搬离房屋三日内甲方将剩余款项 一次性付给乙方共 万元;付款的同时,甲方将按房屋内原装修情况及无法搬运 的家具清单验收,交接完双方确认,乙方将房屋钥匙交给甲方,房屋所有权归甲方所有。
4、任何一方因人为因素造成合同延误,由违约方承担全部违约责任(不可抗力与政策调整 情况除外) 。
5、为保护利益双方,签订协议后由潍坊市公证处进行合同公证。本协议一式三份,甲、乙 双方各持一份,公证处留存一份。双方签字确认后生效。此房屋乙方是否存有债务问题, 如有乙方保证在退房前解决完成,本协议签订前乙方遗留的所有欠款及债务问题由乙方 自行承担,与甲方无关。
6、自本协议签订之日起,甲方不再办理乙方的住宿费用报销事宜。
7、双方均不再提出本协议外的其它主张及有损各方形象的其他事宜,如出现承担相关法律 责任。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
退房协议书8
甲方(房东):_________________
乙方(退房人):_________________
经甲乙双方协商,就"______"商品房(以下简称商品房)购买时退房有关事宜协议如下:
1、乙方同意在领取商品房钥匙之日起6个月内将现居住甲方在区栋________单元________室(套内建筑面积为:________m2 )的住房退还甲方,以后不再向甲方申请住房。甲方同意乙方在申购"______"商品房计算现有面积时以零面积计算参加排队。
2、乙方同意领取商品房钥匙之日起(以开发商通知统一领取钥匙的截止时间开始计算,超过领取钥匙的时间乙方自行负责)如6个月内未将甲方住房退还甲方,从第7个月开始房租按每月20元/m2向甲方支付,房租直接从乙方工资中扣除,直至退房为止,不再另行通知。
3、如乙方未购得商品房或退房后本协议自动终止。
4、未尽事宜双方协商解决。
5、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(委托代表签章):________乙方(签章):________
联系电话:________联系电话:________
____年____月____日____年____月____日
退房协议书9
出卖人(甲方):厦门V房地产开发有限公司
买受人(乙方):柯总,身份证号码:
乙方于20xx年9月29日与甲方就位于***苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的买卖签订了《商品房买卖合同》(编号03333),根据福建省厦门市湖里区人民法院民事判决书(20xx)湖民初字第3333号判决确定,双方签订的买卖合同已于20xx年11月11日解除,现双方就合同解除后的退房手续事宜达成如下协议:
一、甲方于本协议签署之日起三日内将伍佰万元人民币的款项直接转入以下账户,以提前清偿乙方按揭购买上述房产的贷款。甲方支付该笔款项系对(20xx)湖民初字第3333号民事判决书的履行、为甲方退还乙方的购房款的一部分:
户名:柯总
开户行:
账号:
二、在甲方履行本协议第一条所规定的义务后三日内,乙方应积极促成:
1、按揭银行提起注销上述房产按揭抵押登记申请,并经产权登记管理机关依法受理;
2、厦门市湖里区人民法院解除本案中涉案全部房产的查封措施,并经产权登记管理机关依法受理。
三、在***苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的按揭抵押登记注销后三日内,乙方协助甲方办理该房产买卖预告登记手续,并促成产权登记管理机关依法受理。
四、退房申请经产权登记管理机关受理当日,甲方按(20xx)湖民初字第3333号民事判决书确定的金额向乙方结清应退还的购房款并支付违约金。
五、乙方逾期履行本协议项下义务的,应根据甲方已付款金额按照银行同期贷款利率向甲方承担违约金;甲方逾期履行本协议项下义务的,应根据应付款金额按照银行同期贷款利率向乙方承担违约金。
六、本协议书一式三份,甲、乙双方各执一份,厦门市房地产交易权籍登记中心一份。
甲方(盖章): 乙方(签字):
20xx年月日 20xx年月日
退房协议书10
甲方:
乙方:
甲乙双方经协商,现因 原因,就解除双方于 年 月 日签订的《商品房买卖合同》(编号: ,以下简称合同)的有关事宜,达成如下协议:
①自本协议签订之日起,就乙方购买甲方开发的 小区 号楼房屋所签订的合同终止。
②乙方就在本协议签订当日办理如下事项:
a、 向甲方递交退房申请书(如有共同所有人,还需递交共同所有人同意退房的书面同意书)。
b、 将其持有的合同正本份,副本全部返还甲方。
c、 签署“办理注销合同登记申请”。
③对于乙方所购买房屋已经发生的合同的印花税、交易费等一切费用由乙方承担。
④甲乙双方同意,乙方已支付的房款全部退还,双方协商互不追究违约责任,不收违约金。
⑤本协议经甲乙双方协商一致,自愿签订。
⑥本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
退房协议书11
甲 方:xxxx房地产开发有限责任公司
注册地址:xxx
联系电话:xxx
乙 方:
身份证号:
地 址:
联系电话:
乙方于xxx年xx月xx日购买xx市xx区xxx小区xx号楼xx单元xx室,该商品房建筑面积为xx平方。
由于xxxxxx乙方提出退房,经甲乙双方协商,达成如下协议:
1、自本协议签订之日起xx日内,乙方须到当地公积金中心申请办理还款,在乙方贷款额还清后,甲方退还乙方90%的房款,剩余10%房款在乙方注销手续办理结束后退还给乙方。
2、在乙方贷款还清后,甲方向xxx市房地产管理局申请办理相关注销手续。在办理上述手续时,乙方须积极给予配合。若因乙方故意拖延或不及时提供相关材料,造成甲方损失,甲方直接扣除乙方剩余10%的房款。
以上协议一式两份,甲乙双方各执一份。
以上协议双方签字有效。
甲方: 乙方:
x年x月x日x年x月x日
退房协议书12
出卖人:_________________________________
买受人:
_________________________________
根据《中华人民共
和国合同法》及预售商品房退房若干规定,经双方协商达成如下协议:因
__________________________原因要求退房,该房屋座落于__________________________,
建筑面积_______________平方米,商品房预售许可证为 ( )市房预准字第( )号,
于____年____月____日签订的商品房买卖合同(合同编号_______________),并于______年
_____月_______日经宜兴市房屋产权监理中心登记备案,备案号________________________。
出卖人(公章): 买受人:
法定代表人:(签字、私章)委托代理人:
签订日期:_______年______月_______日
退房协议书13
甲方:_________________
乙方:_________________
经甲乙双方协商,就"xxx"商品房(以下简称商品房)购买时退房有关事宜协议如下:
1、乙方同意在领取商品房钥匙之日起6个月内将现居住甲方在_______区_______栋_______单元 室(套内建筑面积为: _______m2 )的住房退还甲方,以后不再向甲方申请住房。甲方同意乙方在申购"_______"商品房计算现有面积时以零面积计算参加排队。
2、乙方同意领取商品房钥匙之日起(以开发商通知统一领取钥匙的截止时间开始计算,超过领取钥匙的时间乙方自行负责)如6个月内未将甲方住房退还甲方,从第7个月开始房租按每月20元/m2向甲方支付,房租直接从乙方工资中扣除,直至退房为止,不再另行通知。
3、如乙方未购得商品房或退房后本协议自动终止。
4、未尽事宜双方协商解决。
5、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(委托代表签章): 乙方(签章):
联系电话 联系电话
日期:
退房协议书14
出卖人:
买受人:
根据《中华人民共和国合同法》及预售商品房退房若干规定,经双方协商达成如下协议:
因 原因要求退房,该房屋坐落于 ,建筑面积 ,商品房预售许可证为温房售许字 ,于 年 月 日签订的商品房买卖合同(合同编号:
),并于 年 月 日经温州市房屋交易产权登记管理中心登记备案,备案号 。现双方一致达成协议,同意解除该商品房买卖合同。
该协议书签订后出卖人将原购房款 元退还给买受人,并开据红字冲销收据。
协议双方以上所签真实准确,如有不实,愿承担法律和经济责任。 本协议书自双方签订之日起生效。
该协议书生效后,由出卖人及时向温州市房屋交易产权登记管理中心申请办理退房注销备案手续。
出卖人(签章):
买受人(签章):
法定代表人:
委托代理人:
签订时间:
退房协议书15
出卖人:_________________________________
买受人:_________________________________
根据《中华人民共和国合同法》及预售商品房退房若干规定,经双方协商达成如下协议:因__________________________原因要求退房,该房屋座落于__________________________,建筑面积_______________平方米,商品房预售许可证为()市房预准字第()号,于____年____月____日签订的商品房买卖合同(合同编号_______________),并于______年_____月_______日经宜兴市房屋产权监理中心登记备案,备案号________________________。现双方一致达成协议,同意解除该商品房买卖合同。
该协议书签订后出卖人将原购房款___________________元退还给买受人,所有退房手续及合同中涉及的附加条款等均由出卖人和买受人协商后自行解决,协商内容请填写在本协议书背面(如无其他协议,请在背面注明买卖双方均无异议)。
本协议自双方签订之日起生效。
该协议生效后,出卖人应及时向宜兴市房屋产权监理中心申请办理退房注销备案手续。
以上所签内容真实有效,如有不实,协议双方愿承担一切法律和经济责任。
出卖人(公章): 买受人:
法定代表人:(签字、私章) 委托代理人:
签订日期:_______年______月_______日
注:该协议书一式三份:出卖人、买受人、宜兴市房屋产权监理中心各一份。
【退房协议书(15篇)】相关文章:
液压协议书06-08
仓储协议书06-08
装修协议书06-08
招商协议书06-08
维修协议书06-08
框架协议书06-08
房产协议书06-08
代理协议书06-08
委托协议书06-08
治疗协议书06-08