实用的合同协议书锦集9篇
在不断进步的时代，各种协议频频出现，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。那么写协议真的很难吗？下面是小编为大家收集的合同协议书9篇，希望对大家有所帮助。
合同协议书 篇1
甲方(单位)：
乙方：**
甲、乙双方于20xx年12月26日签订新事(水利)聘字第06026号聘用合同，并经区人事局鉴证。
甲、乙双方在履行合同过程中，因工作需要，经协商一致自愿达成如下协议：
一、解除20xx年12月26日签订新事(水利)聘字第06026号聘用合同；
二、甲、乙双方互免对方赔偿(补偿)解除合同的经济补偿金。
上述协议，符合有关法律规定，甲、乙双方签名(盖章)后，经主管部门核准、区人事局鉴证，即发生法律效力。
本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，一份存放在乙方个人档案，一份交区人事局备案。
甲方签名(盖章)：**
日期：XXXX年XX月XX日
乙方签名：**
日期：XXXX年XX月XX日
合同协议书 篇2
出租方（甲方）：_______________
承租方（乙方）：_______________
根据国家有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的厂房租赁给乙方使用的有关事宜，双方达成协议并签定租赁合同XX如下：
一、出租厂房情况
甲方租赁给乙方的厂房座落在XX，租赁建筑面积为XX平方米。厂房类型为XX，XX结构。
二、工业厂房起付日期和租赁期限
1、厂房装修日期XX个月，自XX月XX日起，至XX月XX日止。装修期间免收租费。
2、厂房租赁自XX年XX月XX日起，至XX年XX月XX日止。租赁期XX年。
3、租赁期满，甲方有权收回出租厂房，乙方应如期归还，乙方需继续承租的，应于租赁期满前三个月，向甲方提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。
三、租金及保证金支付方式
1、甲、乙双方约定，该厂房租赁每日每平方米建筑面积租金为人民币XX元。月租金为人民币XX元，年租金为XX元。
2、第一年年租金不变，第二年起递增率为3%—5%。
3、甲、乙双方一旦签订合同，乙方应向甲方支付厂房租赁保证金，保证金为一个月租金。租金应预付三个月，支付日期在支付月5日前向甲方支付租金。
四、其他费用
1、租赁期间，使用该厂房所发生的水、电、煤气、电话等通讯的费用由乙方承担，并在收
到收据或发票时，应在三天内付款。
2、租赁期间，乙方应按月缴纳物业管理费，每日每平方米物业管理费为人民币XX元。
五、厂房使用要求和维修责任
1、租赁期间，乙方发现该厂房及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方修复；甲方应在接到乙方通知后的3日内进行维修。逾期不维修的，乙方可代为维修，费用由甲方承担。
2、租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，致使该厂房及其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责维修。乙方拒不维修，甲方可代为维修，费用由乙方承担。
3、租赁期间，甲方保证该厂房及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态。甲方对该厂房进行检查、养护，应提前3日通知乙方。检查养护时，乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用该厂房的影响。
4、乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的书面同意，按规定须向有关部门审批的，则还应由甲方报请有关部门批准后，方可进行。
六、厂房转租和归还
1、乙方在租赁期间，如将该厂房转租，需事先征得甲方的书面同意，如果擅自中途转租转让，则甲方不再退还租金和保证金。
2、租赁期满后，该厂房归还时，应当符合正常使用状态。
七、租赁期间其他有关约定
1、厂房租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规XX，不得利用厂房租赁进行非法活动。
2、厂房租赁期间，甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。
3、厂房租赁期间，厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行，双方互不承担责任。
4、厂房租赁期间，乙方可根据自己的经营特点进行装修，但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负，租赁期满后如乙方不再承担，甲方也不作任何补偿。
5、厂房租赁期间，甲方向乙方无偿提供XX门电话。如需XX门以上的电话，费用由乙方自理。
6、厂房租赁期间，乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用，如拖欠不付满一个月，甲方有权增收5%滞纳金，并有权终止租赁协议。
7、厂房租赁期满后，甲方如继续出租该房时，乙方享有优先权；如期满后不再出租，乙方应如期搬迁，否则由此造成一切损失和后果，都由乙方承担。
八、其他条款
1、厂房租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，应赔偿乙方三个月租金。租赁期间，如乙方提前退租而违约，应赔偿甲方三个月租金。
2、租赁期间，如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失，由甲方负一切责任给予赔偿。
3、可由甲方代为办理营业执照等有关手续，其费用由乙方承担。
4、租赁合同签订后，如企业名称变更，可由甲乙双方盖章签字确认，原租赁合同条款不变，继续执行到合同期满。
5、供电局向甲方收取电费时，按甲方计划用电收取每千瓦用电贴费XX元，同时收取甲方实际用电电费。所以，甲方向乙方同样收取计划用电贴费和实际用电电费。
九、本合同未尽事宜，甲、乙双方必须依法共同协商解决。
十、本合同一式肆分，双方各执贰分，合同经盖章签字后生效。
出租方：_______________XX承租方：_______________
授权代表人：_______________XX授权代表人：_______________
开户银行：_______________XX开户银行：_______________
帐号：_______________XX帐号：_______________
电话：_______________XX电话：_______________
签约地点：_______________
签约日期：XX年XX月XX日
合同协议书 篇3
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
甲乙双方原于二零一三年1月1日日签订的房屋租赁合同，租赁房屋位于，总面积约为： XXXX平方米。现因情势变更无法继续履行合同，装修，改造，经双方协商同意，就解除该房屋租赁合同达成以下条款：
一、自本协议生效之日起，以上房屋租赁合同解除。合同解除后，甲乙双方互不追究对方的违约责任。
二、乙方应于本协议生效之日起 日内，将房屋移交给甲方。移交前，乙方会同甲方验收房屋设施、设备及物品，验收合格后，乙方从承租的房屋内搬走。
三、关于该租赁房屋的外装修费用，甲乙双方协商聘请有资质的单位，以该单位审定的结算价格为准，多退少补。
四、乙方在管理使用该租赁房屋期间所发生的所有税费，包括：房屋产权税、土地使用税以及室内的装修、装饰费用等等，不再向甲方主张；甲方支付的室内装修、装饰费用贰XXXX，也不再向乙方主张。本协议生效后，甲乙双方就该部分费用互不相欠。
五、乙方应在移交承租房屋同时，将该房屋装修施工图纸以及其他与该房屋有关的图纸、资料等全部移交给甲方。
六、乙方就该房屋的隐蔽工程，在租赁合同解除后甲方需要时，负有说明和配合的义务。
七、如乙方按照约定，履行了本协议的全部义务，包括第五条及第六条的附随义务，甲方免除乙方所欠合同解除前的租赁费。
八、本协议自双方签字盖章之日起生效。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方：乙方：
身份证号：
法定代表人：
年 月 日 年 月 日
合同协议书 篇4
移动网络建设工程施工合同签订及执行
管理办法
前言：
随着集团公司对移动网络建设工程管理的加强，对移动网建工程建设项目中的工期、质量、工程验收、入账、资产转固等工作内容的要求更加明确也更加严格，已经细化到对各省移动网络建设管理的考核指标中。
为了适应集团公司管理要求，也为了更加有效地实现对全省移动网络建设项目的工程施工管理，同时，为规范工程建设各环节人员的行为准则，也为实现工程建设管理的“公平、公正、公开”，结合20xx年已发布的各项工程管理相关各项管理制度，公司制订并发布本管理办法，要求全省各州市分公司及省公司各相关部门严格执行。
一、关于合同签订。
1、合同的种类及签署流程。
合同分为四类，第一类是土建施工合同，第二类是电力施工合同，该两类合同由地市分公司自行招标并选择施工单位，向省公司物资采购与管理部门报备即可，施工合同的金额在100万以内的由分公司自行审批及签署，金额超过100万的需要经过省公司审批核准后再由分公司签署。第三类是设备安装合同，该类合同由省公司统一招标，由省公司选定中标施工单位并制定工程份
额，施工合同由各州市分公司与具体分配的中标施工单位签署，合同审批的原则与第一及第二类相同，受100万金额的审批权限制。第四类是室内覆盖安装合同，该类合同由省公司统一招标，由省公司选定中标施工单位并制定工程份额，施工合同由各州市分公司与具体分配的中标施工单位签署，签署室内覆盖安装合同必须具备2点：1、完成物业协议的签署；2、审核通过的设计方案。室内覆盖安装合同受100万金额的审批权限制。
2、合同签署的时点。
合同签署由于受到不同的启动条件限制，可以按照：工程启动会后、工程开工通知发布后、或项目初设批复后，以先到来的时点为准，该时点之后就可开始施工合同的签署。
3、合同签署的时限要求。
开始启动合同签署之后，签署的合同涉及到与项目总体工程量之间的匹配关系及相关要求如下：
开始签署合同后1个月内，签署合同所包含工程量应不少于总工程量的30%；
开始签署合同后2个月内，签署合同所包含工程量应不少于总工程量的70%；
开始签署合同后3个月内，签署合同所包含工程量应不少于总工程量的90%。
4、尚不具备签署条件的合同，可暂不签署，但应向省分移动网络公司网建部报备。
5、省分移动网建部及各州市分公司都要按照招投标的结果对各施工方进行工程份额、工程量进行分配及安排。
6、如果施工方在超出合同签署的时限要求时，并且应该已经具备签署条件的情况下不签署施工合同，则州市分公司需要向施工方发出“合同签署催办函”，要求施工方及时按招投标结果签署施工合同，如果超出“合同签署催办函”要求时限时，可以由各州市分公司发起书面申请，报请省分移动网建部、省分物资采购与管理部审批同意后才可更换。
7、当发生因施工方对招投标的结果不满意而不愿意签署施工合同的情况时，施工方要向分公司提交书面说明；分公司针对此情况需要更换新的施工方，由各州市分公司发起书面申请，报请省分移动网建部、省分物资采购与管理部审批并经分管领导同意后才可更换。
二、关于合同执行的工程实施。
1、合同签署之后，合同各方因严格按照合同约定条款执行，及时完成合同约定的各项工作。
2、对于分公司签署的施工合同，因为施工方的原因导致的工程开工时间、工程进度情况、工程施工质量、存在转包情况等等因素而影响合同执行的，需要变更合同或终止合同，分公司需要提交书面申请给省分移动网建部及省分物资采购与管理部，获得批准并经分管领导同意后才可实施。
3、对于省分物资采购与管理部牵头签署的施工及供货合同，因为施工方或供货方的原因导致的供货时间、供货量、工程开工时间、工程进度情况、工程施工质量、存在转包情况等等因素而影响合同执行的，需要变更供货比例、改变供货商或变更合同及终止合同，省分移动网建部需要提交书面申请给省分物资采购与管理部，获得批准并经分管领导同意后才可实施。
三、关于合同执行的款项支付。
1、正常付款流程：州市分公司工程实施部门发出付款申请----报省分移动网建部项目负责人审核批准，同意之后将相应金额放到下月拨款计划中----下一个月内款项支付到施工方。
2、州市分公司的施工合同签署后，第一笔款项的支付与工程实施情况关系不大，省分移动网建部督促各州市分公司按合同约定请款并拨付相关款项给各州市分公司。
3、各州市分公司要加强工程进度的管理，按工程进度及时支付进度款项。
附件1：
州市分公司向省公司移动网建部及物资管理部上报的申请 附件2：
州市分公司向施工单位发出的合同签署催办函
工程施工合同（ ）/供货合同（ ）变更申请表
申请单位：申请时间：
合同协议书 篇5
甲方： 乙方：
因经营需要，甲方转让门市房给乙方，经甲、乙双方协商，特签订转让协议如下：
一、甲方转让的门市房地址：
二、转让金：壹万捌仟元整。移交时一次性付清。
三、移交时间： 年 月 日前。
四、甲、乙双方的权利与义务：
一、甲方负责为乙方协调好房屋租赁等有关工作，负责征得房主的同意， 负责为乙方协调与房主签订好本门市房租赁协议书；
二、甲方必须于 年 月 日前将本门市房移交给乙 方，其后经营收入归乙方所有；
三、甲方自行处理好自己的商品，乙方接收本门市房后，重新进货；
四、甲方必须将其所有的固定资产（包括空调、玻璃门、门头灯、照明灯等，商品除外）列出清单移交给乙方；
五、甲方的债权债务和未明确的帐款由甲方自己负责承担；
六、甲方必须结清甲方所聘用人员的工资和费用；
七、 年 月 日前的水电费、电话费、网络费、物业管理费等全部由甲方结清，甲方须将这些费用结算单交给乙方。
八、甲方未使用完的房租由乙方在接收本门市房时，一次性付清。
五、附则：
一、未尽事宜，经甲、乙双方协商后处理；
二、甲、乙双方不得违约，如有违约，违约方须赔偿对方的一切经济损失；
三、本合同一式两份，经签字盖章后生效，甲、乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
签订日期： 年 月 日
合同协议书 篇6
解约协议/r/n
甲方：/r/n
乙方：/r/n
A、 甲、乙双方互不承担违约责任;/r/n
B、 甲方于______年_____月_____日之前，支付乙方赔偿金人民币___________元整，作为对乙方的补偿;/r/n
C、 乙方于______年_____月_____日之前，支付甲方赔偿金人民币___________元整，作为对甲方的补偿;/r/n
2、 甲方于_____年____月____日之前退还乙方已支付的全部房款;/r/n
3、 甲、乙双方不得再私下成交，或者与对方之亲属成交;若有违反，甲方仍应按甲方与中介方签定的居间合同的约定支付中介方违约金，乙方仍应按乙方与中介方签定的带看确认书的约定支付中介方违约金;/r/n
4、 本协议经甲、乙双方签字生效。/r/n
甲 方： 乙 方：/r/n
日 期： 日 期：/r/n
【相关文章】解约协议使用注意事项/r/n
1. 使用解约协议时，若上下家愿意支付或者不索要已付佣金，则提出不/r/n
出具佣金收据或收回佣金收据，若上下家同意，则解约协议上就不要体现佣金支付事项，把协议中第四条删除。/r/n
2. 若上下家坚持出具佣金收据或不退还佣金收据的，则第四条不可删/r/n
除，并注意在解除居间协议时出具的佣金收据不可写为居间服务费，只能称为违约金、赔偿金或补偿金。/r/n
附件一：居间合同解约协议/r/n
附件二：房屋买卖合同解约协议/r/n
居间合同解约协议/r/n
甲方(出卖方)：/r/n
乙方(买受方)：/r/n
在丙方居间介绍下，就乙方购买甲方所有的_____区_____路 弄 号 室(下称“该房地产”)相关事宜，甲、乙、丙三方于 年__月__日签订了《房地产买卖居间协议》(下称“居间协议”), 且甲方已收受乙方支付的定金计人民币 元整(RMB )。经甲、乙、丙三方协商，合意解除居间协议，现就解除居间协议的相关事宜达成如下意见：/r/n
一、甲、乙、丙三方同意自本协议签订之日起解除居间协议。/r/n
二、甲方应当于本解约协议签订后 日内，返还乙方已支付的定金计人民币____ 元整(RMB________)。/r/n
三、若甲方未按本协议约定期限返还乙方定金计人民币 元整(RMB )，应当向乙方支付滞纳金，滞纳金按甲方逾期未返还日千分之五计算，滞纳金自本协议应返还定金期限届满次日起算至实际返还之日止。/r/n
四、甲、乙双方应当于在本解约协议签订后 日内，分别支付丙方违约金计人民币____ 元整(RMB________)，共计人民币_______元整(RMB______)。/r/n
五、甲、乙双方确认：本解约协议签署后，若甲、乙双方或其代理人、代表人、承办人等有关联的人再行达成买卖交易的，视为丙方居间成功，甲、乙双方应当分别按照居间协议约定成交价格的1%向丙方支付居间服务费。/r/n
六、待各方履行完毕本协议上述事项之后，甲、乙、丙三方就该房地产买卖事项再无其他争议，且互不追究其他任何法律责任。/r/n
七、本协议一式三份,经甲、乙、丙三方签章后生效，三方各执一份，具有同等效力。/r/n甲方： 乙方： 丙方： 代理人： 代理人： 代理人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日/r/n
房屋买卖合同解约协议/r/n
甲方：/r/n
乙方：/r/n
1、甲、乙双方一致同意解除此前签署的关于上述房屋的买卖合同(合同编号： )。除本解约协议书所确定之责任外，甲、乙双方互不承担其它违约责任。/r/n
3、甲方同意在本解约协议生效后 日内退还乙方已付房款共计人民币 万元整(包含定金人民币 万元整)。/r/n
4、甲、乙双方一致认可居间方的良好服务，均承诺不向居间方主张收回已支付的佣金。/r/n
5、其他 。/r/n
6、本协议一式三份，经双方签章后生效，双方各执一份，居间方留存一份。
合同协议书 篇7
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方友好协商，本着长期平等合作，互利互惠的原则，为创造良好的经济效益和社会效益的，达成本合同条款的共识，供双方恪守。
一、合同标的
1.1甲方同意将坐落在 的房屋屋顶/楼顶，给乙方架设光伏发电项目用途使用，总面积为 平方米，具体位置建设分布见项目方案。
1.2甲方应提供乙方使用的房屋屋顶面及配套设备规划图纸。
1.3甲方同意向乙方提供系统建设所必要的所有技术文件。包括成套建筑施工图纸、屋顶载荷证明、房屋产权证明等相关资料，并安排相应的技术人员与乙方对接。
二、合同期、屋顶租金结算及支付方式
2.1合同期为 年，自 年 月 日至 年 月 日。
2.2 屋顶租金结算及支付方式：根据甲乙商定，甲方出租项目方案中所标注的房屋屋面，乙方将以 元/平方米作为租赁屋顶价格租赁项目方案所标注的房屋屋面，租赁26年。当项目建设正式启动施工后，支付前5年租赁租金，后每五年一付屋顶租赁租金，所核算屋顶租金汇入甲方指定的账户中。
2.3乙方的安装光伏发电项目的工期自 年 月 日至 年 月 日，总日历天数 天。
三、甲方权利及义务
3.1甲方承诺对项目所用房屋屋面拥有持续、合法的权利，并有权依据本合同约定给乙方使用。如有第三方主张屋面合法处分权，由此给乙方所造成的一切费用及损失由甲方承担。
3.2甲方承诺将符合本合同第一条约定的房屋屋面及相关配套设施/设备规划图纸复制件交付乙方，屋顶承载证明文件及其他乙方需要的电气线路图纸，保证乙方项目施工使用。
3.3配合乙方完成现场勘探和尺寸测量，书面确认乙方获得的相关设计数据和现场基础材料，并与乙方共同确认现场具备全面开工条件。如乙方需要对房屋屋面实施布线、架设设备等行为的，甲方应提供乙方工作人员进出方便，并应配合乙方提供走线路由、外内墙走线槽/管及管井空间等。
3.4甲方应保证项目施工前房屋屋面符合国家规定的相关质量要求，尤其是防水、防漏处理，并负责对房屋屋面进行定期安全检查及维护，每次定期检修前应提前 日书面通知乙方，甲方应协助乙方共同保护设置在房屋屋面的设备。
3.5甲方应做好必要的防盗工作。
3.6甲方同意并应配合乙方按本合同约定的用途范围内使用房屋屋面，甲方不干涉乙方对房屋屋面的正常使用。
3.7为保障公共安全，合同期内，甲乙双方因履行本合同发生任何争议或纠纷，在争议或纠纷未最终解决之前，甲方不得采用任何措施妨碍发电安全及正常运行。
3.8因乙方投资建设的电站投资巨大，所以甲方在合同期内不得单方提前终止合同，合同到期后也应按合同约定受让乙方电站或继续租赁楼面给乙方。
四、乙方权利及义务
4.2乙方应按本合同约定使用房屋屋面。
4.3因光伏发电项目建设需要，乙方有权将屋面交由乙方下属单位（子公司、分公司等）或其关联公司或其他共建共享第三方使用或与关联公司，其他共建第三方共同用于光伏发电项目建设使用，但应书面通知甲方。
4.4乙方投资的所有设备及配套设施的所有权归属于乙方，电站建成后，电站产权归乙方所有，相应收益权、知识产权亦归乙方所有。当甲方需要改变乙方设备及配套设施所在建筑物形式或变动建筑结构时，应提前一个月书面通知乙方，乙方有权拆除相关设备及配套设施，拆除的相关费用由乙方承担。
4.5光伏发电设备安装使用后，乙方如发现屋面或配套设施损坏的，乙方应及时通知甲方并积极配合甲方检查和维修。
4.6乙方因安装光伏发电设备需要对房屋屋面进行间隔、安装设备等，需通知甲方，安装后的施工结果不得影响破坏甲方整体环貌境美观。
4.7甲方因房屋拆迁或搬迁，需将屋面光伏发电设备拆迁安装至新屋面的，拆迁安装所产生的费用由甲方承担，如双方另行协商确定的，则按照双方协商的形式予以解决。
4.8乙方因安装光伏发电设备造成甲方屋面毁损或修复的，应当进行修复。
4.9 乙方应确保在甲方屋面安装的光伏发电设备运行安全，并且按照相关规定做好防雷措施。
4.10乙方应确保其安装的光伏发电设备运行能够与公用电网以及甲方自备发电机组运行自由切换。当光伏发电设备出现故障不能正常发电的，甲方能够在光伏设备发电中止的情况下，十分钟内切换到公用电网或者启用自备发电机组，保证甲方正常办公及运营活动。
五、声明
5.1甲乙双方之间结为合作伙伴关系，本协议未尽事宜，双方另行约定。
5.2甲乙双方就各自提供的.合作内容承担责任。
5.3双方的合作关系是互惠互利的，所有与项目建设相关的配合、协助工作均为相互免费。
六、合同的终止
本协议因以下任何原因而终止：
6.1本合同期限届满。
6.2双方协商同意终止本合同。在双方均无过错情况下，如有任何一方欲终止此协议，需提前一个月书面通知对方并获得对方同意。任何一方不得单方无故提前解除合同。
6.3甲方有权在乙方安装的光伏发电设备连续出现 次故障，导致不能正常发电影响甲方办公和运营的情况下，单方面终止本合同。
6.4合同终止后，乙方有权拆除相关设备及配套设施，但是不得破坏甲方屋面原来设施，如果由于拆除相关设备造成屋面损毁或漏水的，乙方应当进行修复，费用由乙方自行承担。
6.5甲方违反约定干涉乙方对屋面的正常使用，或者采用措施妨碍乙方安全发电及正常运行，乙方有权单方面终止本合同。
七、违约责任
7.1、甲方不得因任何原因提前解除合同，否则由此造成乙方损失的，甲方应承担全部赔偿责任。
7.2、甲方应按合同约定按期支付乙方电费，逾期不支付，乙方有权终止供电，且甲方应向乙方支付逾期付款总额的10%支付违约金。
7.3、甲方不得损坏乙方设备设施，否则应负责全部赔偿。
八、争议的解决
如甲乙双方在本协议的条款范围内发生纠纷，应尽量协商解决，协商不能达成一致意见时，提请乙方所在地人民法院解决。
九、不可抗力
因地震、火灾等自然灾害、战争、罢工等造成双方不能履行本合同义务，双方通过书面形式通知对方，本合同即告终止。
十、合同生效
本协议一式四份，双方各执二份，经双方盖章有效。本合同及其相关附件具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
授权代表人（签字）： 授权代表人（签字）：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
合同协议书 篇8
第一条合伙宗旨：_____第二条 合伙名称、主要经营地：_______________
第三条 合伙经营项目和范围：_________________________________________
第四条 合伙期限，自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止，共_________年。
第五条 出资金额、方式、期限
（一）合伙人_________（姓名）以_________方式出资，计人民币_________元；______________（其他合伙人同上顺序列出）
（二）各合伙人的出资，于_________年_________月_________日以前交齐。
（三）本合伙出资共计人民币_________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。
第六条 盈余分配与债务承担
合伙各方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。
（特别提示：盈余分配与债务承担能约定按各合伙人各自投资或者平均分配。未约定分担比例的，由各合伙人按投资分担。任何一方对外偿还后，()另一方应当按比例在10日内向对方清偿自己应负担的部分。）
（一）盈余分配：以_________________为依据，按比例分配。
（二）债务承担：合伙债务先以合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以_________________为依据，按比例承担。
第七条 入伙、退伙、出资的转让
（一）入伙
1、新合伙人入伙，必须经全体合伙人同意；
2、承认并签署本合伙协议；
3、除入伙协议另定外，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。
（二）退伙
1、自愿退伙。合伙的经营期限内，有下列情形之一时，合伙人能退伙：
a 合伙协议约定的退伙事由出现；
b 经全体合伙人同意退伙；
c 发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由。
合伙协议未约定合伙企业的经营期限的，合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，能退伙，但应当提前30日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的，应当赔偿损失。
2、当然退伙。合伙人有下列情形之一的，当然退伙：
a 死亡或者被依法宣告死亡；
b 被依法宣告为无民事行为能力人；
c 个人丧失偿债能力；
d 被人民法院强执行在合伙企业中的全部财产份额。
以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。
3、除名退伙。合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，能决议将其除名：
a 未履行出资义务；
b 因故意或重大过失给合伙企业造成损失；
c 执行合伙企业事务时有不正当行为；
d 合伙协议约定的其他事由。
对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的，能在接到除名通知之日起30日内，向人民法院起诉。
合伙人退伙后，其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。
（三）出资的转让。
允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。
在同等条件下，合伙人有优先受让权。
如向合伙人以外的第三人转让，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙企业财产份额的，经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。
第八条 合伙负责人及合伙事务执行
全体合伙人共同执行合伙企业事务。（适用于规模小的合伙企业。）合伙协议约定或全体合伙人决定，委托_________为合伙负责人，其权限为：
1、对外开展业务，订立合同；
2、对合伙事业进行日常管理；
3、出售合伙的产品（货物）、购进常用货物；
4、支付合伙债务；
5、_________________。
第九条 合伙人的权利和义务
（一）合伙人的权利：
1、合伙事务的经营权、决定权和监督权，合伙的经营活动由合伙人共同决定，无论出资好多，每个人都有表决权；
2、合伙人享有合伙利益的分配权；
3、合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行，合伙经营积累的财产归合伙人共有；
4、合伙人有退伙的权利。
（二）合伙人的义务：
1、按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一；
2、分担合伙的经营损失的债务；
3、为合伙债务承担连带责任。
第十条 禁止行为
1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成的损失按实际损失进行赔偿。
2、禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务；
3、除合伙协议另定或者经全体合伙人同意外，合伙人不得同本合伙进行交易。
4、合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。
第十一条 合伙营业的继续
（一）在退伙的情况下，其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务，也能选择、吸收新的合伙人入伙经营。
（二）在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下，依死亡合伙人的继承人的选择，既能退继承人应继承的财产份额，继续经营；也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意，接纳继承人为新的合伙人继续经营。
第十二条 合伙的终止和清算
（一）合伙因下列情形解散：
1、合伙期限届满；
2、全体合伙人同意终止合伙关系；
3、已不具备法定合伙人数；
4、合伙事务解决或不能解决；
5、被依法撤销；
6、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。
（二）合伙的清算：
1、合伙解散后应当进行清算，并通知债权人。
2、清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意，自合伙企业解散后15日内指定_________合伙人或委托第三人，担任清算人。15日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人能申请人民法院指定清算人。
3、合伙财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用；合伙所欠税款；合伙的债务；返还合伙人的出资。
4、清偿后如有剩余，则按本协议第六条第一款的办法进行分配。
5、清算时合伙有亏损，合伙财产不足清偿的部分，依本协议第六条第二款的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任，合伙人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应当承担的数额时，有权向其他合伙人追偿。
第十三条 违约责任
1、合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失；如果逾期_____年仍未缴足出资，按退伙处理。
2、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的，如果他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人，可按退伙处理，转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。
3、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退伙处理；由此给其他合伙人造成损失的，承担赔偿责任。
4、合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任。
5、合伙人违反第九条规定，应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第十四条 合同争议解决方式
凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合伙人之间共同协商，如协商不成，提交_________仲裁委员会仲裁，或在各方商定的其它城市。仲裁裁决是终局的，对各方均束力。
第十五条 其他
（一）经协商一致，合伙人能修改本协议或对未尽事宜进行补充；补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。
（二）入伙合同是本协议的组成部分。
（三）本合同一式_________份，合伙人各执一份，送登记机关存档一份。
（四）本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。
合伙人（签章）：_________
_________年_____月_____日
签订地点：_______________
合同协议书 篇9
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动保护法》及其它相关法律、法规，甲方将承包给乙方。为了确保本工程安全施工，保证甲乙双方的合法权益不受侵犯，明确甲乙双方安全责任，遵循平等、自愿的原则订立本合同，以便甲乙双方共同遵守执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、安全内容：
1、吊篮由乙方配置。
2、吊篮在使用前，乙方必须检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。
3、乙方施工人员进入工地必须戴好安全帽，安全帽由乙方负责购买。
4、乙方施工人员在施工时必须系好安全带，不得酗酒上架作业。安全带由乙方提供。
5、在施工过程中，乙方应及时搭设好各种乙方用电安全设施。同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级安全教育。乙方必须配置专职安全员督促、检查过程施工，并有相应的安全资料记录。
6、乙方在施工过程中，要求作业人员正确使用安全劳动保护用品。乙方应随时检查各种安全设施，并采取必须的安全防护措施，严格按安全操作规程施工，消除事故隐患。
7、乙方在施工过程中，必须维护甲方的施工形象。
四、本工程实行三包，即包质量、包安全、包工期，无论在施工过程中发生任何安全事故，均由乙方负责。
本合同一式三份，甲乙双方各持一份，并报送公用事业管理局备案一份，双方签字后生效。
甲方：乙方：
代表人（签字）：代表人（签字）：
时间： 年月日 时间： 年月日
【实用的合同协议书锦集9篇】相关文章：
合同协议书锦集九篇06-06
【精华】合同协议书锦集5篇06-05
关于合同协议书锦集8篇06-03
实用的租赁协议书锦集6篇06-30
实用的产品协议书锦集8篇06-18
精选土地的协议书锦集九篇06-16
精选代理协议书锦集5篇06-12
精选租赁协议书锦集9篇06-07
【精选】代理协议书锦集5篇06-07
土地的协议书锦集10篇06-04