【精品】合作协议书四篇
在社会发展不断提速的今天，协议书起到的作用越来越大，协议书协调着人与人，人与事之间的关系。那么协议书的格式，你掌握了吗以下是小编为大家收集的合作协议书4篇，欢迎大家分享。
合作协议书 篇1
一、 总则
依据《中华人民共和国合伙企业法》和国家有关法律、法规，三方本着平等、互利的原则。通过友好协商一致同意在XX市范围内共同合伙投资开发新型XXXX工程项目。特订立本协议各项条款，三方签字后，要严格履行。
二、 合伙三方
甲方：XXXXXX科技有限公司
XXX身份证号：（1234567891234567）
乙方：白XX身份证号：（1234569874256231）
乙方：国XX身份证号：（1235988746554441）
三、 机构设立
在XX工商局登记注册XXXXXXXXXXXXXXXX科技有限公司 XX分公司，注册地址XXXXXXX号，经营范围：XXXXXX，分公司负责人由甲方担任，经理由乙方担任，工商注册分公司由甲方负责办理，保证乙方开户银行、税务（税金及税务发票）、财务结算独立合法。
四、 出资方式及利润分配
甲方不属于自然人，不出资，不参与股权分配，参与利润分配。 乙方（白XX）出资方式：现金，占60%股权。
乙方（国XX）出资方式：现金，占40%股权。
按出资额度确定股权比例。
利润分配，分公司盈利后，按季度进行结算，扣除税金及各项费用，按纯利润进行分配，甲方分配30%利润，乙方（白XX）分配40%利润，乙方（国XX）分配30%利润，乙方投入部分，分期退还，不计利息。
五、 前期费用
分公司前期筹办期间发生的各项费用，由乙方（白XX、国XX）负责垫付，公司成立后，由公司统一报销，甲方不承担任何费用。
六、 双方责任
1、 甲方负责XXXXXXXXX各有关部门的协调工作，提供XXXXX
系统软件，技术人员上岗培训，不参与分公司的经营管理。
2、 乙方负责分公司的经营、生产、管理工作。
七、 风险责任
公司经营期间出现亏损风险，乙方按股权比例承担亏损风险，甲方不承担任何经营亏损风险。
八、 设备购置
分公司购买的XXXXXX设备，XXXX软件、XXXX原材料全部由甲方推荐提供，分公司按价付款。
九、 人员培训
分公司工作技术人员及管理人员全部由甲方负责培训上岗。
十、 其它事宜
公司的其它一切事宜全部在公司章程、公司规章制度、公司岗位制度里阐明、体现。
十一、三方签字
本协议壹式叁份（十一条款）共3页，
签字之日起生效执行。
甲方： 乙方：
年
月 日 甲方持壹份，乙方持贰份，
合作协议书 篇2
甲方：重庆市创达装饰工程有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作天江郦城样板房装饰工程的项目进行的相关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点: 天江郦城A栋804室、C栋802室、C栋604室 。
1.2 工程内容以甲方批准。
1.3 工程承包方式：
（1） 包工、包全部材料及窗帘；
（2） 开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。
1.4 工程期限 天。
开工日期年月日。
竣工日期年月日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为（人民币） 元，金额大写： 。
第二条 合作方式
3.1 甲乙双方各承担开发项目25%的费用 元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）
3.2 甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。
3.3 乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。
3.4 恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到20xx年11月30日。
第三条 利润分配
4.1 利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。
4.2 分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）
第四条 免责
如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。
第五条 违约责任
5.1 本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，任一方不得擅自变更或
解除合同，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
5.2 因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，协商合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
5.3 因合同双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
第六条 工程价款支付方式
6.1 工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
6.2 本样板房成本价：
(1) A栋804室以万元作为本工程的成本价；
(2) C栋802室以万元作为本工程的成本价；
(3) C栋604室以万元作为本工程的成本价；
6.3 在此期间，
(1) 若开发商将样板房售出，开发商按工程合同价支付款项；
(2) 若售出价格高于合同价格，开发商按实际售出价格支付款项；
(3) 若开发商未售出或售出价格低于9.2约定成本价，则开发商按9.2约定成本价支付款项。
(4) 甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为元，购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。
第七条 透明化
具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
第八条 其它
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
第九条 附则
9.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
9.2 甲、乙双方直接签定合同的'，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，合同履行完成后自动终止。
9.3 本合同双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
单位名称：重庆市创达装饰工程有限公司单位名称：
（公章）（公章） 法人代表：刘 洋法人代表：
年 月 日年 月 日
合作协议书 篇3
甲方：
乙方： （以下简称“乙方”） 联系电话： （以下简称“甲方”） 联系电话：
为了发扬青年志愿者“奉献，友爱，互助，进步”的精神，就甲方作为乙方的青年志愿者社会实践合作基地，甲乙双方本着平等自愿的原则，在协商一致的基础上共同签订本协议，并遵照执行。
第一条 总则：
为维护甲、乙双方的合法权益，经双方协商，共同达成本协议书的全部条款，并共同守约执行。
乙方在甲方的授权范围内开展相关的志愿活动，不收取任何酬劳。
第二条 授权:
在本协议有效期内乙方可在展相关志愿活动，服务老人。 时间范围内于甲方提供的敬老院开
第三条 甲方权利:
（一）有权根据实际情况对合作计划进行调整与补充，并及时通知乙方。
（二）有权对乙方的志愿服务进行相关工作的指导及纠正。
第四条 甲方义务:
（一）为乙方提供志愿服务开展场地。
（二）为乙方提供老人生活状况等相关资料，以便乙方更好的进行志愿服务。
第五条 乙方权利:
（一）在甲方授权范围内开展相关志愿服务。
（二）需要甲方提供老人生活状况等相关资料。
（三）若乙方因临时情况无法按时开展志愿服务，甲方应予以乙方理解。
第六条 乙方义务：
（一）协助甲方做好相关工作，服务老人。
（二）听从甲方的合理安排。
第七条：
协议签订后，双方必须履行相关责任及义务。
第八条 ：
本协议有效期内基于业务运作需要，双方协商共同定制的其他相关制度和书面文件，其效力等同于本协议。
第九条：
本协议未尽事项，经双方协商一致签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同协议经签字盖章后生效。
第十条：
协议的解除与终止：任何一方如遇对方当事人违反本合同或不履行合同义务时，均有权单方终止协议，并告之对方确认。
第十一条 其他：
（一）本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议对外不构成甲乙双方的雇佣关系。
（二）本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
责任人（签章）： 责任人（签章）： 日期： 日期：
为保障双方合法权益，应填事项请如是填写，不得空缺。
合作协议书 篇4
甲方： __________________________ 乙方： __________________________
地址： __________________________ 地址： __________________________
邮政编码： ______________________ 邮政编码： ______________________
联系电话： ______________________ 联系电话： ______________________
传真： __________________________ 传真： __________________________
乙方因开展网上商务活动而同甲方合作，双方在平等互利、共同发展、诚实守信的原则下，经过充分协商，自愿签订本协议，以便共同遵照执行。
第一条：双方均有自主经营的网上宣传平台，利用乙方提供的产品展开该平台的网上销售等商务活动。
第二条：乙方同甲方进行商务合作的期间为 20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。期满后可以续约。
第三条：合作方式及结算方式。
（一） 商品定价 乙方根据实际情况，参考市场的零售价，制定网上销售的合理价格。
（二） 合作方式：甲方负责乙方网络销售平台的宣传和推广。
1、通过甲方自己网站以及现有资源对乙方销售平台进行推广，双方合作销售总额的15%做为甲方的销售分成（不包括运费） 。
2、甲方发展的下线、下级合作推广销售网站，乙方分配销售利润5%给甲方（不包括运费）。
（三） 结算方式。
乙方按双方约定的日期，将已生成订单的商品销售额汇总，以实际销售价计算出已实销商品的售价总和，以清单方式提供给甲方。 乙方提供给甲方的销售分成为：在网上销售的所有商品实际价格的15%。 甲、乙双方约定的结算日期为每月的10日对帐，20日之前结清上月的帐额。
第四条：甲乙双方的权利和义务 。
（一）甲方的权利。
1、甲方所针对乙方产品所设计制作的、且在网上发布的所有网页、信息等版权归甲方所有；
（二）甲方的义务。
1、甲方应当在合同生效且乙方已完整提供所需资料信息后一周内制订安排推广计划，并且及时开始进行宣传推广。
2、 甲方保证在使用推广乙方销售平台和推广乙方产品的过程中不对乙方其他销售平台及产品进行任何侵权。甲方有责任以有效之方式消除他人在网络平台对乙方的侵权行为，并责成责任人赔偿乙方因此造成的损失。
3、甲方应保守乙方的商业秘密。本合同依法终止后，甲方仍有义务保守乙方的商业、技术情报、资料秘密。本保密条款不因本合同的终止、失效而无效。
（三）乙方的权利。
乙方有权根据自身具体情况在与甲方协商后变更陈列产品的图片、种类、数量及描述。
（四）乙方的义务。
1、 应及时向甲方提供所售商品的图片和文字介绍，经常与甲方联系更新商品及服务信息，并保证信息的合法、真实及准确；乙方商品及其他重要信息如有变动应当立即通知甲方。
2、 乙方在甲方网上平台进行销售、商务活动应当出具或提供必要的票据或由双方协商解决。
3、 由于乙方原因（包括质量或者人为因素发错商品）所造成的退换情况，乙方将承担所有责任。因上述原因造成退款的，所涉及到的相关费用均由乙方承担。
4、 乙方应保守甲方的商业秘密。本合同依法终止后，乙方仍有义务保守甲方的商业、技术情报、资料秘密。本保密条款不因本合同的终止、失效而无效。
第五条：配送问题。
（ ）委托甲方配送商品
（ ）乙方自行配送商品。
（配送可覆盖区域为 ：见配送区域表；配送期限为：见配送区域表）
第六条：甲乙双方，不论哪方违反本协议的任一条款，在守约方就此发出口头或书面通知15天内，违约方应给予书面答复并采取补救措施。如果违约方不予答复或没有采取补救措施的，则视为违约，守约方有权选择终止本协议或继续履行本协议，但无论守约方作出何种选择，违约方均应赔偿守约方的实际损失。
第七条：对于在履行本协议过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。如果协商不成，可申请甲方或者乙方所在地的仲裁机构仲裁，也可向人民法院起诉。
第八条：在本协议执行过程中，如果出现了不可抗力事件，并在事实上影响本协议的正常履行时，受不可抗力情况影响的一方应尽快将情况通知对方，并尽快将有关必要的证明文件提交对方确认；因不可抗力造成的对履行本协议延误或无法正常履行时，受不可抗力影响的一方不负法律责任。
第九条：其他。
（一）本协议的有效期为一年，自双方签字生效之日起，如果甲乙双方在协议终止日期前三十日内，未对本协议提出续约要求，则本协议到期后自动终止；
（二）本协议自双方签字盖章之日起生效，协议未尽事宜双方另行签订补充协议并形成本协议不可分割的一部分；
（三）附件一《配送区域表》是本协议不可分割的一部分；
（四）本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：___________________
甲方签字代表： ___________________ 乙方签字代表：___________________
日期： ______年 ______月 _______ 日 日期： ______年 _______月 _______日
【【精品】合作协议书四篇】相关文章：
8.合作运营协议书
